||  Судебная система РФ  ||   Документы Верховного суда РФ  ||   Документы Конституционного суда РФ  ||   Документы Высшего арбитражного суда РФ  ||  

алготрейдинг на Python и Backtrader, уроки по алготрейдингу

 

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 13 сентября 2011 г. N ВАС-12180/11

 

ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В ПРЕЗИДИУМ

ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Поповченко А.А., судей Зориной М.Г. и Першутова А.Г. рассмотрела в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "УНР-17" о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.12.2010 по делу N А56-54917/2010 и постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.06.2011 тому же делу

по иску закрытого акционерного общества "Завод металлоконструкций (187342, ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 22, пом. 10) к обществу с ограниченной ответственностью "УНР-17" (191023, г. Санкт-Петербург, ул. Полевая-Сабировская, д. 1/11) о взыскании задолженности по договору подряда, пеней за просрочку исполнения обязательства и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Суд

 

установил:

 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.12.2010 суд удовлетворил иск в части взыскания 1 211 487 рублей 94 копеек задолженности с общества с ограниченной ответственностью "УНР-17" (далее - субподрядчик) в пользу закрытого акционерного общества "Завод металлоконструкций" (далее - подрядчик) в виде суммы неосвоенного аванса, 249 605 рублей неустойки, в удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.06.2011 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Определением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.08.2011 кассационная жалоба общества с ограниченной ответственностью "УНР-17" возвращена заявителю.

В заявлении о пересмотре судебных актов в порядке надзора общество с ограниченной ответственностью "УНР-17" просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части размера взысканного неосвоенного аванса, считая, что судебными актами в этой части нарушено единообразие в применении и толковании норм права.

Изучив судебные акты по делу и доводы заявителя, судебная коллегия приходит к выводу о том, что оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, не имеется.

Основанием предъявления иска подрядчиком послужило невыполнение субподрядчиком в установленные сроки полного объема работ, предусмотренного контрактом N 622/07 от 21.11.2008 (в редакции дополнительного соглашения N 1 от 01.01.2009). При этом заявленные ко взысканию 1 211 487 рублей 94 копеек являются частью аванса, перечисленного подрядчиком в соответствии с условиями контракта.

Удовлетворяя исковые требования, суды первой и апелляционной инстанций учли фактические обстоятельства дела и, руководствуясь положениями статей 450, 717 Гражданского кодекса Российской Федерации, признали недоказанным факт выполнения субподрядчиком работ в спорном объеме на момент расторжения контракта.

Переоценка фактических обстоятельств дела, на основании которых сделан данный вывод суда, не входит в компетенцию коллегии судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

В связи с изложенным, руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации

 

определил:

 

в передаче дела N А56-54917/2010 Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.12.2010 и постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.06.2011 отказать.

 

Председательствующий судья

А.А.ПОПОВЧЕНКО

 

Судья

М.Г.ЗОРИНА

 

Судья

А.Г.ПЕРШУТОВ

 

 




Электронная библиотека "Судебная система РФ" содержит все документы Верховного суда РФ, Конституционного суда РФ, Высшего Арбитражного суда РФ.
Бесплатный круглосуточный доступ к библиотеке, быстрый и удобный поиск.


Яндекс цитирования


© 2011 Электронная библиотека "Судебная система Российской Федерации"