||  Судебная система РФ  ||   Документы Верховного суда РФ  ||   Документы Конституционного суда РФ  ||   Документы Высшего арбитражного суда РФ  ||  

алготрейдинг на Python и Backtrader, уроки по алготрейдингу

 

ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июня 1997 г. No. 5927/96

 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел протест заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на решение Арбитражного суда Ростовской области от 06.06.96 по делу No. 7/155 и постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 07.08.96 по тому же делу.

Заслушав и обсудив доклад судьи, Президиум установил следующее.

Цимлянское бассейновое управление по охране, воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к дирекции строящейся Ростовской атомной электростанции, о взыскании 3018000000 рублей ущерба, причиненного рыбным запасам Цимлянского водохранилища.

Решением от 06.06.96 иск удовлетворен.

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановлением от 07.08.96 решение оставил без изменения.

Судебные инстанции исходили из того, что противоправное поведение дирекции строящейся Ростовской АЭС выражается в нарушении условий строительства компенсационного рыбоводного объекта, сроки ввода в действие которого должны опережать сроки строительства первого энергоблока АЭС.

В протесте заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации предлагается состоявшиеся по делу судебные акты отменить, в иске отказать.

Президиум считает, что протест подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, Минэнерго СССР приступило к строительству Ростовской АЭС в 1979 году в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 15.11.79 No. 1000. Управление строительством осуществлялось специально созданной дирекцией.

Утвержденным в установленном порядке проектом на строительство Ростовской АЭС предусматривалось отделение части нерестилищ Цимлянского водохранилища для сооружения пруда-охладителя первого энергоблока и строительство компенсационного объекта - рыбоводного хозяйства.

Минэнерго СССР в 1983 году приступило к строительству компенсационного объекта за счет государственных капитальных вложений.

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 21.09.84 No. 999-233 "О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития атомной энергетики" функции заказчика по возведению компенсационного объекта с 1985 года возложены на Министерство рыбного хозяйства СССР и Министерство рыбного хозяйства РСФСР.

Выделенные средства для указанной цели Минэнерго СССР передало Минрыбхозу СССР и Минрыбхозу РСФСР по протоколам передачи капитальных вложений и строительно-монтажных работ на 1986-1990 годы, подписанным всеми заинтересованными ведомствами (л.д. 109, т. 4).

Названные документы не были предметом исследования судебных инстанций.

Постановлениями Совета Министров СССР от 28.07.90 No. ПП-30960 и от 28.12.92 No. 1026 строительство Ростовской АЭС приостановлено.

Принимая решение, суд не выяснил наличие у дирекции обязательства по строительству атомной электростанции и, соответственно, компенсационного объекта, не установил конкретных противоправных действий дирекции, которыми причинен ущерб рыбным запасам за названный период.

Как следует из материалов дела, Госарбитраж Ростовской области и Ростовский областной арбитражный суд 28.07.88, 03-13.08.90 и 25.06.92 рассмотрели иски Цимлянского рыбвода к дирекции строящейся атомной электростанции о возмещении вреда, причиненного рыбным запасам, и взыскали, соответственно, ущерб в суммах 866439 рублей, 666491 рубль и 1290240 рублей.

Согласно пункту 2 статьи 87 Закона РСФСР "Об охране окружающей природной среды" суммы ущерба, взыскиваемые по решению арбитражного суда, возмещаются потерпевшей стороне для принятия мер по восстановлению потерь в окружающей природной среде.

Суд не определил целевое назначение полученных сумм, и покрывали ли они расходы на восстановление нарушенного состояния рыбных ресурсов Цимлянского водохранилища.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 187-189 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

 

постановил:

 

решение Арбитражного суда Ростовской области от 06.06.96 по делу No. 7/155 и постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 07.08.96 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

 

И.о. Председателя

Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации

М.К.ЮКОВ

 

 




Электронная библиотека "Судебная система РФ" содержит все документы Верховного суда РФ, Конституционного суда РФ, Высшего Арбитражного суда РФ.
Бесплатный круглосуточный доступ к библиотеке, быстрый и удобный поиск.


Яндекс цитирования


© 2011 Электронная библиотека "Судебная система Российской Федерации"