||  Судебная система РФ  ||   Документы Верховного суда РФ  ||   Документы Конституционного суда РФ  ||   Документы Высшего арбитражного суда РФ  ||  

||  ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  ||  



Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-12525/11 по делу N А41-12393/10 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-12524/11 по делу N А65-32553/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-12523/11 по делу N А34-4707/2010 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-12522/11 по делу N А41-15375/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-12521/11 по делу N А76-16088/2010-280626 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-12513/11 по делу N А42-6080/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-12512/11 по делу N А40-133235/10-8-1170 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-12497/11 по делу N А14-6466/2010/218/23 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-10316/11 по делу N А40-119737/10-110-1023 В передаче дела по иску о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на программу для ЭВМ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Дело направлено на рассмотрение в федеральный арбитражный суд для проверки в порядке кассационного производства правильности применения норм права.

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-8263/11 по делу N А27-7490/2010 В передаче дела по заявлению о признании недостоверным результата государственной кадастровой оценки земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ, заявитель не лишен возможности обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-3860/11 по делу N А27-5466/2010 В передаче дела по заявлению о признании недостоверным результата государственной кадастровой оценки земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ, заявитель не лишен возможности обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-3743/11 по делу N А27-1894/2010 В передаче дела по заявлению о признании недостоверным результата государственной кадастровой оценки земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ, заявитель не лишен возможности обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-3756/11 по делу N А27-1163/2010 В передаче дела по заявлению о признании недостоверным результата государственной кадастровой оценки земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ, заявитель не лишен возможности обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N 10798/11 по делу N А19-21789/10-6 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N 10798/11 по делу N А19-21789/10-6 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-9104/11 по делу N А73-14632/2010 В передаче дела по заявлению в части отмены постановления о привлечении к ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения законодательства о субъектном составе правонарушения установлена Постановлением Президиума ВАС РФ, в силу чего заявитель может обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-8951/11 по делу N А53-14434/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о доначислении НДФЛ, пени и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о неправомерном невключении заявителем в состав доходов суммы выручки, поступившей за товар, поставленный в предшествующем налоговом периоде.

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-8826/11 по делу N А65-34857/2009 В передаче дела по иску об обязании освободить земельный участок путем сноса находящегося на нем здания для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что расположенное на земельном участке здание не является жилым домом, не представляет исторической и культурной ценности, его рыночная стоимость не имеет явного превышения над рыночной стоимостью участка.

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-2437/11 по делу N А57-6415/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа в части доначисления земельного налога, пеней для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в требовании, исходил из необходимости учета обществом размера кадастровой стоимости участка, утвержденной Постановлением Правительства Саратовской области.

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-12180/11 по делу N А56-54917/2010 В передаче дела по иску о взыскании неосвоенного аванса, перечисленного по договору подряда, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что факт выполнения ответчиком работ в полном объеме на момент расторжения договора не доказан.

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-11834/11 по делу N А70-4146/2010 В передаче дела по иску в части взыскания штрафа за нарушение обязательств по контракту и убытков, составляющих стоимость экспертизы, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя иск, исходил из того, что факт ненадлежащего исполнения обязательств ответчиком установлен, при этом штраф подлежит начислению на сумму перечисленного истцом аванса, размер убытков подтвержден.

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-11494/11 по делу N А53-10705/2010 В передаче дела по заявлению о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ за осуществление строительства объектов без разрешения на строительство для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что факт правонарушения не доказан.

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-11472/11 по делу N А54-4010/2010-С12 В передаче дела по иску о признании незаключенным соглашения об изменении условий договора аренды земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истец не доказал факт нарушения оспариваемым соглашением его прав и законных интересов.

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-11458/11 по делу N А70-12307/2010 В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, возвращая заявление, обоснованно исходил из того, что в установленный судом срок основания для оставления заявления без движения не были в полном объеме устранены заявителем.

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-11356/11 по делу N А56-21000/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору поставки и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что факт получения ответчиком товара по спорной накладной доказан, наличие у него долга по договору установлено, размер неустойки снижен на основании ст. 333 ГК РФ.

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-11310/11 по делу N А65-18221/2010-СА1-19 В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия ГИБДД по своевременной выдаче разрешения на получение транспортного средства со специализированной автостоянки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-11277/11 по делу N А56-43634/2009 В передаче дела о банкротстве должника для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции, возвращая жалобу заявителю, пришел к обоснованному выводу о том, что срок на ее подачу пропущен, ходатайство о его восстановлении отсутствует.

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-11251/11 по делу N А65-9289/2010 В передаче дела по иску о признании недействительными договора пользования рыбопромысловым участком и дополнительного соглашения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, обоснованно указал, что вступившими в законную силу судебными актами по другому делу установлено отсутствие нарушения Закона о защите конкуренции при предоставлении участка без проведения конкурса.

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-10736/11 по делу N А60-24421/2010-С1 В передаче дела по иску о признании права общей долевой собственности на нежилое помещение для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как за застройщиком было зарегистрировано право на спорный объект, имеющий 100-процентную готовность, и помещение было передано истцам (инвесторам), поэтому суд пришел к выводу об удовлетворении иска.

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-10327/11 по делу N А56-84361/2009 В передаче дела по иску об обязании освободить земельный участок и встречному иску о признании незаключенным дополнительного соглашения к договору аренды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, прекращая производство по жалобам, исходил из того, что какие-либо выводы в отношении заявителей или принадлежащего им имущества в оспариваемых судебных актах отсутствуют.

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-9239/11 по делу N А76-13908/2010-26-473 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-8787/08 по делу N А65-2975/2006-СГ1-18 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам"

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-8263/11 по делу N А27-7490/2010 "О возобновлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-5489/08 по делу N А60-8634/2006 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-4548/06 по делу N А18-1253/2004 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-3860/11 по делу N А27-5466/2010 "О возобновлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-3756/11 по делу N А27-1163/2010 "О возобновлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-3743/11 по делу N А27-1894/2010 "О возобновлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-16249/10 по делу N А40-6973/10-131-77 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-12761/10 по делу N А82-17177/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-12528/11 по делу N А35-2536/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 13.09.2011 N ВАС-9601/11 по делу N А40-59141/10-142-328 Дело об обязании возвратить излишне уплаченный единый социальный налог передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как, если образовалась переплата по единому социальному налогу, то она подлежит зачету в счет предстоящих платежей по иным федеральным налогам либо возврату налогоплательщику в порядке, предусмотренном ст. 78 НК РФ.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11014/11 по делу N А03-6321/2009 В передаче дела по заявлению о привлечении руководителя должника и единственного его акционера к субсидиарной ответственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что согласованные действия руководителя должника и акционера по приобретению необеспеченных векселей направлены на вывод активов, в результате чего хозяйственная деятельность должника фактически прекращена.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-10973/11 по делу N А04-7720/2009 В передаче дела по иску о взыскании убытков и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что вследствие ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору охраны на территории производственной базы истца произошел пожар, в результате которого уничтожено имущество истца.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-13693/11 по делу N А40-45380/10-81-382 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 8433/11 по делу N А09-3584/2010 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 12548/11 по делу N А56-56660/2009 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 12548/11 по делу N А56-56660/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 12544/11 по делу N А56-48145/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 12520/11 по делу N А29-4770/2010 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 12520/11 по делу N А29-4770/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 12510/11 по делу N А65-5174/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 12503/11 по делу N А50-16874/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 12499/11 по делу N А40-92042/10-110-789 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 12498/11 по делу N А13-9289/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 12495/11 по делу N А29-5578/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 12493/11 по делу N А40-62737/10-160-505 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 12492/11 по делу N А29-5581/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 12473/11 по делу N А41-9821/08 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 12472/11 по делу N А41-9819/08 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 12471/11 по делу N А41-9817/08 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 12464/11 по делу N А40-90968/10-22-827 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 12460/11 по делу N А62-4788/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 12459/11 по делу N А47-742/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 12426/11 по делу N А57-8961/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 12417/11 по делу N А52-6973/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 12397/11 по делу N А51-12396/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 12396/11 по делу N АФ06-29/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 12394/11 по делу N А56-5841/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 12384/11 по делу N А33-4254/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 12372/11 по делу N А67-7427/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 12312/11 по делу N А56-678/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 12297/11 по делу N А56-69628/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 12293/11 по делу N А-32-30491/2010-58/455-24 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 12277/11 по делу N А27-2023/11 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 11909/11 по делу N А40-82861/10-47-723 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11318/11 по делу N А58-10695/2009 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11316/11 по делу N А41-8992/09 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11316/11 по делу N А41-8992/09 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11291/11 по делу N А03-11137/2010 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11199/11 по делу N А12-20537/2010 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11194/11 по делу N А59-3672/2010 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11180/11 по делу N А51-18060/2010 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11161/11 по делу N А60-60718/2009-С6 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11141/11 по делу N А40-10595/11-107-47 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11109/11 по делу N А47-9316/2010 "Об истребовании материалов дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11066/11 по делу N А41-18257/10 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11015/11 по делу N А40-30136/10-81-258 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-10932/11 по делу N А51-6246/2010 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-10931/11 по делу N А53-14839/10 "Об отказе в приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-10931/11 по делу N А53-14839/10 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-10729/11 по делу N А81-4510/2009 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-10670/11 по делу N А70-12093/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-10584/11 по делу N А60-15356/2010-С1 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-10524/11 по делу N А27-12836/2010 "О возобновлении надзорного производства по делу"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-10467/11 по делу N А21-3566/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 14520/10 по делу N А51-10148/2001 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12320/11 по делу N А57-7487/2010 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12379/11 по делу N А27-14525/2010 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12371/11 по делу N А32-22525/2010-4/433 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12366/11 по делу N А76-21919/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12365/11 по делу N А71-11366/2010А5 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12359/11 по делу N А52-2426/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12349/11 по делу N А41-2161/10с "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12345/11 по делу N А06-5121/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12338/11 по делу N А40-27588/11-139-217 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12328/11 по делу N А54-668/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12326/11 по делу N А64-238/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12325/11 по делу N А07-11980/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12317/11 по делу N А51-740/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12311/11 по делу N А47-11049/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12309/11 по делу N А23-3414/10Г-19-208 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12304/11 по делу N А07-770/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12301/11 по делу N А05-14180/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12296/11 по делу N А33-18044/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12292/11 по делу N А40-26024/11-139-195 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12284/11 по делу N А13-10765/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12281/11 по делу N А33-15916/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12281/11 по делу N А33-15916/2010 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12277/11 по делу N А27-2023/2011 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебных актов"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12275/11 по делу N А56-53133/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12272/11 по делу N А40-27585/11-139-215 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12271/11 по делу N А56-39791/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12269/11 по делу N А57-11532/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12267/11 по делу N А27-10430/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12260/11 по делу N А56-82893/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12258/11 по делу N А63-2836/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12255/11 по делу N А51-3276/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12250/11 по делу N А56-51595/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12247/11 по делу N А40-128412/10-153-815 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12242/11 по делу N А55-25685/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12237/11 по делу N А71-11971/2010-А24 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12232/11 по делу N А46-3577/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12227/11 по делу N А51-18860/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12226/11 по делу N А45-19048/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12201/11 по делу N А41-21171/09 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12045/11 по делу N А50-15809/2010 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11942/11 по делу N А40-148235/10-69-1166 "Об отказе в приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11712/11 по делу N А60-33327/2007-СР "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11701/11 по делу N А41-4874/08 "О восстановлении пропущенного срока на обжалование судебного акта и принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11701/11 по делу N А41-4874/08 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11671/11 по делу N А40-145783/10-65-1227 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока и о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12547/11 по делу N А40-143957/10116-650 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12545/11 по делу N А56-5611/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12530/11 "О принятии заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении собеседования"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12527/11 по делу N А50-36572/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12526/11 по делу N А53-4339/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12518/11 по делу N А70-1367/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12517/11 по делу N А40-63755/09-155-553 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12508/11 по делу N А53-23980/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12507/11 по делу N А46-10804/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12506/11 по делу N А68-4619/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12505/11 по делу N А56-1486/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12502/11 по делу N А17-1927/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12501/11 по делу N А43-31299/2009-21-597 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12500/11 по делу N А60-59793/2009-СР "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12496/11 по делу N А40-97350/10-15-819 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12490/11 по делу N А55-18505/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12486/11 по делу N А43-27665/2010 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12485/11 по делу N А50-31799/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12480/11 по делу N А17-4521/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12479/11 по делу N А40-70016/10-92-356 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12478/11 по делу N А68-5451/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12477/11 по делу N А56-58790/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12477/11 по делу N А56-58790/2010 "О приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12476/11 по делу N А78-8286/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12474/11 по делу N А78-8285/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12470/11 по делу N А76-43278/2009-65-834/16 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12469/11 по делу N А59-4657/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12463/11 по делу N А45-19036/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12462/11 по делу N А75-424/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12461/11 по делу N А40-58059/09-58-403 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12455/11 по делу N А21-8402/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12453/11 по делу N А59-3994/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12452/11 по делу N А04-472/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12448/11 по делу N А40-42541/10-4-230 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12443/11 по делу N А76-18951/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12441/11 по делу N А40-669/11-148-7 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12440/11 по делу N А40-140950/10-152-901 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12439/11 по делу N А61-2856/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12438/11 по делу N А22-1399/2010 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12437/11 по делу N А40-27582/11-139-212 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12433/11 по делу N А82-2638/2008 "О принятии заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12423/11 по делу N А71-1662/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12420/11 по делу N А62-728/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12419/11 по делу N А41-33079/10 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12416/11 по делу N А33-1275/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12411/11 по делу N А46-13123/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12409/11 по делу N А40-34808/09-92-197 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12405/11 по делу N А23-1700/10А-9-74 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12404/11 по делу N А65-17621/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12403/11 по делу N А40-121090/10-69-987 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12391/11 по делу N А40-55866/11-119-457 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12386/11 по делу N А41-29442/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12382/11 по делу N А12-4803/2010 "О принятии заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-9733/10 по делу N А23-4081/09Г-15-210 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-9641/11 по делу N А41-16314/09 "О возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-9621/11 по делу N А73-5433/2009 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-958/11 по делу N А62-8604/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-9451/11 по делу N А72-8574/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-9200/11 по делу N А45-11863/2010 "О приостановлении надзорного производства по делу"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-9094/11 по делу N А40-117038/10-141-979 "О восстановлении пропущенного срока и о принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-8737/11 по делу N А32-3286/2010-71/43-68/439 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-8661/11 по делу N А60-7981/2010-С2 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-8612/11 по делу N А60-20022/2008-С11 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-8249/11 по делу N А27-6847/2010 "О возобновлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-7304/11 по делу N А53-30704/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-4955/11 по делу N А32-5195/2010-32/156 "О возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-3642/11 по делу N А27-4359/2010 "О возобновлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-2486/11 по делу N А65-17118/2009 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-2340/10 по делу N А07-7808/09 "О принятии заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-15907/10 по делу N А12-6082/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-15907/10 по делу N А12-6082/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-14262/10 по делу N А55-4683/2008 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора (в части)"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-9498/11 по делу N А12-14475/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по арендной плате и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что независимо от предусмотренного договором механизма изменения арендной платы новый размер арендной платы подлежит применению с даты вступления в законную силу соответствующего нормативного акта.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-9401/11 по делу N А13-8253/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий антимонопольного органа по отказу в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства РФ в отношении муниципального унитарного предприятия для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-6538/11 по делу N А26-7393/2010 В передаче дела по иску о признании права собственности субъекта РФ на здание (самовольную постройку), внесении дополнений в свидетельство о праве собственности о том, что здание является самовольной постройкой, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что истец не доказал наличия у него права обращаться в суд с заявленным требованием от имени субъекта РФ.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11659/11 по делу N А09-5321/2010 В передаче дела по встречному иску о взыскании долга по договору подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из наличия у застройщика-инвестора долга за выполненные подрядчиком работы и обоснованности начисления процентов.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11511/11 по делу N А23-5934/09Г-16-340 В передаче дела по иску о взыскании невыплаченной части действительной стоимости доли в уставном капитале ООО и процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что определение размера долей участников, заявивших о выходе из общества, произведено без учета рыночной стоимости недвижимого имущества общества.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11371/11 по делу N А19-16842/10-66 В передаче дела по заявлению о признании незаконными решений о возврате жалобы и об обязании антимонопольного органа рассмотреть жалобу для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из отсутствия у антимонопольного органа правовых оснований для возвращения жалобы.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11354/11 по делу N А19-21031/10-16 В передаче дела по иску о взыскании штрафа за забор водных ресурсов с превышением объема, установленного договором водопользования, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что факт совершения указанного правонарушения доказан.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11285/11 по делу N А12-22158/2010 В передаче дела по иску о признании права собственности РФ на нежилое здание для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что лицо, считающее себя собственником имущества, но не владеющее им, не может требовать признания за собой права на это имущество.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11175/11 по делу N А25-738/2010 В передаче дела по иску о признании недействительной сделки по изъятию нежилых помещений из оперативного управления истца для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что правомочный орган собственника распорядился имуществом, которое не передавалось истцу и им не использовалось, оспариваемой сделкой не нарушены права истца.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11150/11 по делу N А12-17880/2010 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что ответчики пользовались земельным участком для размещения и эксплуатации принадлежащих им объектов без надлежащих правовых оснований, не внося за это соответствующие платежи.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-10941/11 по делу N А21-3370/2010 В передаче дела по иску в части взыскания задолженности по оплате услуг хранения, пеней, штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что истцом не представлено в материалы дела доказательств передачи товара ответчиком истцу в заявленные периоды.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-9944/11 по делу N А41-7615/10 В передаче дела по иску об истребовании акций из чужого незаконного владения и признании за истцом права собственности на акции, обязании учитывать акции за депонентом и аннулировать запись о списании акций для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что акции принадлежат на праве собственности истцу и операция по их списанию совершена по поддельному решению суда.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-9609/11 по делу N А40-113951/10-148-666 В передаче дела по заявлению об оспаривании действий, выразившихся в непринятии заявки о потребности в рабочей силе, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд кассационной инстанций исходил из пропуска истцом установленного законом срока на подачу заявки.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-9315/11 по делу N А40-92046/10-15-772 В передаче дела по иску о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично удовлетворяя иск, суд исходил из положений ГК РФ, согласно которым использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность по ст. 1311 ГК РФ.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-9164/11 по делу N А42-933/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения о доначислении налога на прибыль, НДС, пеней и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из того, что заявитель правомерно применил вычеты по НДС в отношении операций по инженерным изысканиям, не включил в доходы по налогу на прибыль кредиторскую задолженность, сроки исковой давности по которой не истекли.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-8802/11 по делу N А33-8391/2010 В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из недостоверности и противоречивости сведений, содержащихся в представленных заявителем документах, что свидетельствует о получении последним необоснованной налоговой выгоды.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-8742/11 по делу N А40-32342/10-19-217 В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны международному товарному знаку для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из сходства до степени смешения заявленного на регистрацию товарного знака с товарным знаком другого лица, имеющего более ранний приоритет.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-7322/10 по делу N А33-10894/2007 В передаче дела по заявлению о пересмотре решения по делу о взыскании действительной стоимости доли заявителя в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью по вновь открывшимся обстоятельствам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что представленные заявителем доказательства являются новыми.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-5749/11 по делу N А41-6491/09 В передаче дела по иску о признании недействительными решения единственного участника ООО и решений налогового органа о регистрации изменений в сведения об обществе для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что решение принято лицом, не имевшим полномочий действовать от имени истца, срок исковой давности не пропущен.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11663/11 по делу N А35-3131/2009 В передаче дела по иску о признании недействительной сделки по приватизации и признании права собственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск в части признания права собственности, суд исходил из того, что спорное имущество было создано правопредшественником истца, не выбывало из его владения, право собственности истца зарегистрировано в ЕГРП, план приватизации не содержит указания на это имущество.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11641/11 по делу N А32-18049/2010-20/435 В передаче дела по иску о солидарном взыскании убытков и морального вреда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, исходил из недоказанности совершения ответчиками противоправных действий, повлекших причинение истцу убытков.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11627/11 по делу N А40-126707/09-134-777 В передаче дела по иску о признании недействительным договора купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из отсутствия доказательств заключения сделки в письменной форме и ее недействительности в силу статьи 21 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11625/11 по делу N А47-7770/2010 В передаче дела по заявлению о признании недействительными требования налогового органа об уплате налога, сбора, пени, штрафа и решения о взыскании налога, сбора, пени, штрафа за счет имущества налогоплательщика для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что оспариваемые акты соответствует фактической задолженности заявителя перед бюджетом.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11473/11 по делу N А41-31817/2009 В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа органа местного самоуправления в продлении договора аренды, обязании устранить нарушения прав и интересов заявителя для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что договор аренды в установленном порядке не прошел государственную регистрацию, в связи с чем он является незаключенным.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11436/11 по делу N А41-40189/09 В передаче дела по иску о взыскании долга по кредитному договору и процентов за пользование кредитом для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу об отсутствии доказательств надлежащего исполнения заемщиком обязательств по кредитному договору, право требования долга перешло к истцу на основании договора цессии.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11385/11 по делу N А50-8807/2010 В передаче дела по заявлению о взыскании судебных расходов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о доказанности факта несения заявителем расходов на оплату услуг представителя, возникших в связи с разрешением настоящего спора.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11351/11 по делу N А32-24462/2010-72/635 В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа в предоставлении земельного участка в собственность для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из того, что красная линия застройки в муниципальном образовании не утверждена, в связи с чем отказ в предоставлении участка в связи с нахождением его части за пределами красных линий застройки не обоснован.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11346/11 по делу N А47-12258/2009 В передаче дела по заявлению об отмене постановления антимонопольного органа о привлечении к ответственности по ст. 14.31 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованным выводам о доказанности наличия в действиях общества состава правонарушения, соблюдении порядка привлечения к ответственности, размер штрафа снижен.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11317/11 по делу N А45-17567/2010 В передаче дела по заявлению о включении требования в реестр требований кредиторов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что обязательства по возврату заемных средств и процентов за пользование суммой займа не были исполнены ни основным должником, ни поручителем.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11231/11 по делу N А46-5509/2010 В передаче дела по заявлению о включении в третью очередь реестра требований кредиторов задолженности по обязательным платежам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что задолженность подтверждена неоспоренными требованиями об уплате налогов и сборов, решениями о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за счет имущества.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11231/11 по делу N А46-5509/2010 В передаче дела по заявлению о включении в третью очередь реестра требований кредиторов задолженности по обязательным платежам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что требование не является текущим, подтверждено надлежащими документами, возможность принудительного взыскания задолженности не утрачена.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11231/11 по делу N А46-5509/2010 В передаче дела по жалобе на бездействие временного управляющего, выразившееся в незаявлении возражений относительно требования кредитора, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении жалобы, пришел к обоснованному выводу о том, что заявитель не доказал факт виновного противоправного бездействия временного управляющего.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11231/11 по делу N А46-5509/2010 В передаче дела по заявлению о включении в третью очередь реестра требований кредиторов задолженности по договору займа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к выводу об обоснованности требования кредитора, поскольку оно подтверждено договором займа, квитанцией, согласно которой кредитор фактически предоставил денежные средства, вкладным листом кассовой книги.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11231/11 по делу N А46-5509/2010 В передаче дела по заявлению о включении в третью очередь реестра требований кредиторов задолженности по договору поставки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к выводу об обоснованности требования кредитора, поскольку оно подтверждено договором поставки, товарными накладными, согласно которым кредитор фактически передал должнику товар.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11173/11 по делу N А40-103711/10-139-562 В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из доказанности наличия в действиях заявителя нарушения требований ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" при проведении аукциона.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11139/11 по делу N А45-20284/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконным предписания антимонопольного органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о законности предписания, выданного на основании решения антимонопольного органа.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11127/11 по делу N А50-4954/2011 В передаче дела по заявлению об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованным выводам о наличии в действиях заявителя состава правонарушения и соблюдении антимонопольным органом порядка привлечения к административной ответственности.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11126/11 по делу N А40-101176/10-160-866 В передаче дела по иску о взыскании в порядке суброгации ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично удовлетворяя иск, суд исходил из того, что к истцу перешло право требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования, помимо страховщика причинителя вреда ответственность несет владелец источника повышенной опасности.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11108/11 по делу N А40-73798/10-155-625 В передаче дела по иску о признании отсутствующим зарегистрированного права на торговые павильоны для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что объекты, на которые зарегистрировано право собственности ответчиков, не относятся к недвижимости и на них не распространяется правовой режим, установленный действующим законодательством для этого вида имущества.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11100/11 по делу N А27-12145/2010 В передаче дела по иску о признании права собственности на объект, незавершенный строительством, и истребовании имущества из чужого незаконного владения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что право собственности правопредшественника истца на спорное имущество возникло в результате приватизации имущества.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11035/11 по делу N А43-28974/2010-41-714 В передаче дела по иску о признании права федеральной собственности и права хозяйственного ведения предприятия на нежилое помещение для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что помещение на момент разграничения государственной собственности использовалось в деятельности предприятия связи и является федеральной собственностью в силу закона.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-10962/11 по делу N А28-7559/2010-182/7 В передаче дела по иску о взыскании вреда, причиненного автомобильным дорогам в результате превышения установленных предельных значений нагрузок на ось автотранспортного средства, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что государственный орган субъекта РФ, установив порядок временного ограничения движения транспортных средств, не вышел за пределы полномочий.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-10953/11 по делу N А32-13147/2010-64/198 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по агентскому договору для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что согласно условиям договора плата за оказанные дополнительные услуги рассчитывается согласно действующим тарифам.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-10524/11 по делу N А27-12836/2010 В передаче дела по заявлению о признании недостоверным результата государственной кадастровой оценки земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ, заявитель не лишен возможности обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-10364/11 по делу N А40-140918/09-132-894 В передаче дела по иску о признании частично недействительным договора об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из недоказанности ответчиком того, что он намеревался осуществлять согласованно с другим участником действия, упомянутые в п. 3 ст. 8 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-10188/11 по делу N А40-153467/09-40-1140 В передаче дела по иску об истребовании имущества и признании общей долевой собственности на него для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что судебными актами, имеющими преюдициальное значение для дела, и заключением эксперта не установлено формирование помещений как самостоятельного объекта недвижимости, доказательства возникновения у ответчика права собственности на помещения отсутствуют.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-8249/11 по делу N А27-6847/2010 В передаче дела по заявлению о признании недостоверным результата государственной кадастровой оценки земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ, заявитель не лишен возможности обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-3642/11 по делу N А27-4359/2010 В передаче дела по заявлению о признании недостоверным результата государственной кадастровой оценки земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ, заявитель не лишен возможности обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 11188/11 по делу N А41-3663/10 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-9994/11 по делу N А66-12160/2010 В передаче дела по иску о компенсации материального и морального вреда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, возвращая иск, обоснованно исходил из того, что недостатки, послужившие основанием для оставления иска без движения, в установленный судом срок устранены не были.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-9768/11 по делу N А81-4890/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконными распоряжения и действий по понуждению муниципального образования к принятию имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что передача дома из федеральной в муниципальную собственность осуществлена в силу требований закона.

Определение ВАС РФ от 12.09.2010 N ВАС-8599/11 по делу N А56-31072/2008 В передаче дела по иску о выселении с земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о прекращении договора аренды спорного земельного участка.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-8506/11 по делу N А56-36764/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору фрахтования судна без экипажа на условиях лизинга для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что к таким требованиям применяется общий срок исковой давности, который истцом не пропущен.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-275/06 по делу N А66-9253/2003 В передаче дела по заявлению о процессуальном правопреемстве для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о доказанности перехода к заявителю прав требования к ответчику по уплате долга на основании договора уступки права требования.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-16468/09 по делу N А56-32195/2007 В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий по отнесению к имуществу казны субъекта РФ и включению в реестр недвижимого имущества субъекта РФ нежилого помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что спорный объект продан частному лицу, право собственности которого зарегистрировано в установленном порядке.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12001/11 по делу N А55-17448/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о доначислении НДС, пени и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что хозяйственные операции между заявителем и его контрагентом носили реальный характер и условия для применения вычетов по НДС соблюдены.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11833/11 по делу N А55-18245/2010 В передаче дела по иску о взыскании неустойки по договору поставки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, исходил из того, что начисленная неустойка несоразмерна последствиям нарушения обязательства, при этом просрочка поставки имела место и по вине истца, который поздно подписал договор.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11760/11 по делу N А58-5212/10 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору субподряда, процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды пришли к выводу о том, что субподрядчик выполнил свои обязательства по договору, а заказчик получил результат работ, но не оплатил.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11753/11 по делу N А56-44199/2009 В передаче дела по иску о взыскании авансового платежа по договору подряда и стоимости строительных материалов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично отказывая в удовлетворении иска, исходил из того, что экспертиза не опровергла факт подписания уполномоченным лицом истца (заказчика) определенных актов приемки работ, в связи с чем работы подлежат оплате.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11745/11 по делу N А56-44513/2010 В передаче дела по иску о взыскании неустойки на основании государственного контракта для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что он заявлен за период, когда контракт прекратил свое действие.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11525/11 по делу N А76-40858/2009-29-299/101 В передаче дела по иску в части принятия пункта 3 договора купли-продажи муниципального имущества на условиях, предложенных истцом, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд обоснованно утвердил спорный пункт договора исходя из цены, указанной в экспертном заключении, без учета обременения объекта недвижимости правом долгосрочной аренды истца.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11503/11 по делу N А66-3723/2010 В передаче дела по иску об обязании освободить нежилое помещение, взыскании пени за просрочку возврата помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что действие договора аренды в установленном порядке прекращено и у ответчика отсутствуют основания для занятия ранее арендованного помещения, начисление пени было предусмотрено договором.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11483/11 по делу N А56-31810/2010 В передаче дела по иску о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, исходил из того, что истец не доказал, каким образом спорный договор нарушает законодательство в области охраны окружающей среды и оказывает негативное воздействие на природную среду и права граждан в данной сфере.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11439/11 по делу N А59-2123/2010 В передаче дела по иску о взыскании убытков в виде расходов на капитальный ремонт арендуемого помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в иске, суды исходили из того, что стороны при заключении договора аренды пришли к соглашению об обязанности проведения капитального ремонта арендатором.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11434/11 по делу N А73-10259/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга за выполненные работы по капитальному ремонту здания, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчиком обязанность по оплате фактически выполненных истцом работ не была исполнена.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11396/11 по делу N А55-20246/2009 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа об отказе в возмещении НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о правомерности применения заявителем ставки 0 процентов к услугам по перевозке нефтепродуктов, реализованных в таможенном режиме экспорта.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11370/11 по делу N А51-19941/2010 В передаче дела по заявлению о признании недействительным предписания органа государственного строительного надзора об устранении выявленных в результате проверки нарушений для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из того, что нарушения допущены подрядчиком и ответственность за эти нарушения возложена на него, а не на заказчика (заявителя).

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11342/11 по делу N А57-10099/10 В передаче дела по иску о взыскании пени по договору перевозки грузов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя иск, обоснованно снизил размер взыскиваемой пени, установив ее несоразмерность последствиям нарушения обязательства.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11238/11 по делу N А70-11351/2010 В передаче дела по иску о признании права на заключение договора аренды земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом, права и обязанности арендатора к которому перешли на основании договора перенайма и соглашения, признанных недействительными сделками, выбран ненадлежащий способ защиты нарушенного права.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11222/11 по делу N А65-11989/2010-СА3-56 В передаче дела по заявлению об отмене решения и предписания антимонопольного органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из отсутствия нарушений ФЗ "О защите конкуренции" в действиях миграционной службы.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11219/11 по делу N А51-3956/2008 В передаче дела по иску о признании права собственности на объект незавершенного строительства - механизированную мойку - для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что спорный объект в настоящее время уничтожен.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11177/11 по делу N А65-18910/2009-СГ3-14 В передаче дела по иску о взыскании убытков, причиненных сносом здания, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что истцом построено здание в отсутствие разрешительной документации и на арендованном земельном участке.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11172/11 по делу N А73-9857/2010 В передаче дела по иску о взыскании с РФ в лице Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору за счет казны РФ убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что в результате незаконного отказа ответчика от выдачи фитосанитарных сертификатов на подкарантинную продукцию истец допустил недопоставку товара, уплатил неустойку и штрафные санкции.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11124/11 по делу N А65-16895/2010-СГ3-25 В передаче дела по иску о понуждении устранить препятствия в пользовании участком земель федерального значения путем демонтажа примыкающей автозаправочной станции для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд установил, что решение об устранении ответчиком допущенных нарушений принято судом общей юрисдикции и восстановление нарушенных прав заявителя возможно в рамках исполнительного производства, возбужденного на основании этого решения, поэтому в иске отказал.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11097/11 по делу N А55-19518/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга по договорам аренды сооружения и козловых кранов, пеней для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик не представил доказательств надлежащего исполнения им обязанности по внесению арендных платежей.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11092/11 по делу N А53-21887/2010 В передаче дела по искам о признании торгов и договора купли-продажи нежилого помещения недействительными, признании права собственности на имущество для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11088/11 по делу N А65-17269/2010-СГ3-33 В передаче дела по иску о взыскании страхового возмещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды, отказывая в иске, исходили из отсутствия страхового случая, предусмотренного договором страхования, поскольку в нарушение правил страхования, являющихся неотъемлемой частью договора, страхователь передал застрахованное транспортное средство в аренду 3-му лицу без письменного согласия страховщика.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11081/11 по делу N А53-5057/2010 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции, возвращая жалобу заявителю, пришел к обоснованному выводу о том, что срок на ее подачу пропущен, уважительные причины для его восстановления отсутствуют.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11057/11 по делу N А57-4189/2010 В передаче дела по иску о взыскании страхового возмещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что на момент наступления страхового случая транспортное средство было застраховано у двух страховщиков.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11051/11 по делу N А56-27972/2010 В передаче дела по иску о признании недействительными договора субаренды нежилого помещения и дополнительного соглашения к нему для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что оспариваемые договор и дополнительное соглашение были заключены с согласия собственника помещения.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11038/11 по делу N А73-10967/2010 В передаче дела по заявлению о признании недействительным распоряжения о закреплении помещений на праве оперативного управления за территориальным управлением Росграницы для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что не доказано наличие правовых оснований для изъятия спорного недвижимого имущества у заявителя.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11027/11 по делу N А60-32686/2010-С2 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды, удовлетворяя иск, исходили из того, что ответчик пользовался земельным участком, который занят принадлежащим ему недвижимым имуществом, не внося соответствующие платежи, договор аренды этого участка является незаключенным.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11004/11 по делу N А57-12322/2010 В передаче дела по иску о взыскании ущерба, упущенной выгоды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из отсутствия доказательств, подтверждающих размер ущерба и то, что действия по выносу товара истца, повлекшие причинение ущерба, были осуществлены именно сотрудниками ответчиков.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-10999/11 по делу N А62-2225/2009 В передаче дела по иску об обязании произвести снос торгового павильона для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя требование, исходил из того, что приобретенный ответчиком торговый павильон частично располагается на земельном участке, предоставленном в аренду истцу.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-10968/11 по делу N А68-3638/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по оплате оказанных по договору услуг и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-10927/11 по делу N А56-44089/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий службы судебных приставов по заключению государственного контракта в рамках исполнительного производства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что в связи с длительным неисполнением заявителем требований исполнительного документа приняты меры по его исполнению в принудительном порядке.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 9593/11 по делу N А59-4505/2010 В передаче дела по заявлению об отмене постановления антимонопольного органа о привлечении к ответственности по ч. 2.2 ст. 19.5 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11979/11 по делу N А33-14716/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-12252/11 по делу N А40-35715/10-141-305 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11942/11 по делу N А40-148235/10-69-1166 "О восстановлении пропущенного срока на обжалование судебного акта и о принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-10502/10 по делу N А19-23591/09-35-39 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 12516/11 по делу N А41-12307/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-9956/11 по делу N ВАС-3674 В передаче дела по заявлению о признании недействующим пункта приказа Федеральной налоговой службы для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что в силу п. 1 ст. 76 НК РФ приостановление операций по счету не распространяется на платежи, очередность которых в соответствии с гражданским законодательством РФ предшествует исполнению обязанности по уплате налогов и сборов.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-15119/10 по делу N А19-28796/09-46 Дело по иску о расторжении договора о совместной деятельности, встречному иску о выделе доли из общего имущества и признании права собственности на долю в праве общей собственности на нежилое здание передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, поскольку вывод судов о возникновении у кооператива права собственности на земельный участок на основании решения исполкома и актов передачи не основан на законе.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-9111/11 по делу N А45-19118/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11616/11 по делу N А46-1257/2011 В передаче дела по заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из доказанности ненадлежащего уведомления должника об избрании третейских судей и о третейском разбирательстве.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11565/11 по делу N А27-13437/2010 В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения органа ПФ РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в требовании, исходил из того, что при оплате труда работников должника, продолжающих трудовую деятельность в ходе конкурсного производства, а также принятых на работу в ходе конкурсного производства, конкурсный управляющий должен производить удержания, предусмотренные законом, включая страховые взносы.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11134/11 по делу N А56-27605/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности за сброс сточных вод с превышением нормативов водоотведения и пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что расчеты истцом производились на основании установленного лимита водоотведения, долг не погашен.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11119/11 по делу N А27-10811/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга за отпущенную тепловую энергию и процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о необходимости применения метода определения количества тепловой энергии, исходя из установленного органом местного самоуправления норматива потребления коммунальных услуг.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11042/11 по делу N А21-7241/2010 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что при наличии договора спорные правоотношения не регулируются ст. 1102 ГК РФ о неосновательном обогащении.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11153/11 по делу N А27-11736/2010 В передаче дела по иску о взыскании вреда, причиненного водному объекту вследствие сброса сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из доказанности факта причинения ущерба и его размера, вины ответчика в причинении вреда, а также наличия причинно-следственной связи между действиями ответчика и наступившими последствиями.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11104/11 по делу N А50-21216/2010 В передаче дела по иску о расторжении государственного контракта и взыскании штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из ошибочности вывода о нарушении ответчиком условий контракта и из нарушения истцом встречного обязательства.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11099/11 по делу N А40-131967/10-152-803 В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения Ростехнадзора об отказе в выдаче лицензии, обязании выдать лицензию для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из непредставления заявителем документов (сертификатов, свидетельств), подтверждающих право его работников на работы с отходами I - IV классов опасности.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11067/11 по делу N А41-34779/10 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по государственному контракту и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что ответчик не представил доказательств, подтверждающих принятие им мер для надлежащего и своевременного исполнения обязательств по оплате оказанных истцом услуг, снижая размер неустойки, суд руководствовался статьей 333 ГК РФ.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N ВАС-11039/11 по делу N А19-15133/10-53 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору возмездного оказания услуг связи и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованным выводам о недоказанности факта оказания услуг ответчику и об отсутствии у него в связи с этим обязанности по их оплате.

Определение ВАС РФ от 12.09.2011 N 12481/11 по делу N А17-2941/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N 12475/11 по делу N А61-1769/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N 12457/11 по делу N А60-27406/2010-С7 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N 12454/11 по делу N А40-66733/10-6-568 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N 12449/11 по делу N А21-6695/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N 12427/11 по делу N А47-5808/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N 12425/11 по делу N А60-29775/2009-С3 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N 12408/11 по делу N А41-42756/10 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N 12408/11 по делу N А41-42756/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N 12358/11 по делу N А45-630/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N 12340/11 по делу N А40-76449/10-40-654 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-8799/11 по делу N А66-7056/2010 Дело о признании недействительным решения антимонопольного органа передано для пересмотра в порядке надзора, так как в тех случаях, когда требуется проведение конкурса, подразумевающее состязательность хозяйствующих субъектов, его непроведение не может не влиять на конкуренцию, поскольку лишь при публичном объявлении конкурса могут быть выявлены потенциальные желающие получить товары, работы, услуги или права ведения деятельности.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N 12430/11 по делу N А55-18956/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N 12399/11 по делу N А62-3583/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11531/11 по делу N А06-3534/2010 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N 10911/11 по делу N А40-142744/10-79-958 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N 10890/11 по делу N А43-7264/2008-4-223 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11143/11 по делу N А65-21941/2010 Об отказе в передаче в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов по заявлению о признании недействующим пункта 1 Постановления Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан от 22.09.2008 N 2331 "О начале отопительного периода 2008 - 2009 года" в части установления начала отопительного периода.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12154/11 по делу N А51-13823/2010 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12134/11 по делу N А65-26961/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12332/11 по делу N А76-23377/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12330/11 по делу N А31-6496/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12329/11 по делу N А55-12982/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12323/11 по делу N А07-17379/2009 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного процессуального срока и возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12320/11 по делу N А57-7487/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12305/11 по делу N А55-18584/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12295/11 по делу N А46-14171/2007 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12287/11 по делу N А75-7346/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12283/11 по делу N А60-2920/2010-СР "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12249/11 по делу N А41-31076/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12246/11 по делу N А06-4673/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12225/11 по делу N А35-9381/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12201/11 по делу N А41-21171/09 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12193/11 по делу N А12-21219/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12175/11 по делу N А49-4533/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12172/11 по делу N А40-97696/10-113-860 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12123/11 по делу N А55-14034/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11851/11 по делу N А55-21826/2010 "О приостановлении производства по делу"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11786/11 по делу N А76-16905/2009-47-110/282 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11710/11 по делу N А56-49165/2010 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11709/11 по делу N А68-14429/09 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11684/11 по делу N А28-9336/2010-251/33 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11407/11 по делу N А27-4857/2009 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11313/11 по делу N А50-14180/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11196/11 по делу N А75-1836/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11169/11 по делу N А40-77365/10-50-651 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11167/11 по делу N А40-73043/10-137-634 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11098/11 по делу N А26-6267/2010 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11071/11 по делу N А56-14631/2009 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-10974/11 по делу N А40-15891/10-102-129 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-10903/11 по делу N А43-19325/2010 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N 18552/10 по делу N А65-29558/2009-Са3-47 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N 12514/11 по делу N А49-6383/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-9098/11 по делу N А55-9022/2010 В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным постановления органа местного самоуправления для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из пропуска заявителем срока для обращения в суд при отсутствии уважительных причин для его восстановления и ходатайства о восстановлении пропущенного процессуального срока.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-8769/11 по делу N А44-5538/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконным постановления о привлечении к ответственности по статье 8.2 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как правовая позиция по применению статьи 8.2 КоАП РФ определена Президиумом ВАС РФ, в силу чего заявитель может обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по новым обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-2161/11 по делу N А40-32762/10-134-249 В передаче дела по иску о признании частично недействительными (ничтожными) во взаимосвязи условий договора и приложений к нему с учетом дополнительного соглашения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отклоняя заявление об отказе от иска и рассматривая дело по существу, суд апелляционной инстанции исходил из несоответствия отказа требованиям статьи 49 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11621/11 по делу N А03-4664/2009 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по кредитному соглашению, неустоек, обращении взыскания на заложенное имущество и встречному иску о признании договора ипотеки недействительным для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя первоначальный иск и отказывая в удовлетворении встречного, суд исходил из наличия у ответчика как поручителя ответственности по долгам заемщика и отсутствия оснований для признания договора ипотеки недействительным.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11515/11 по делу N А50-2675/2011 В передаче дела по заявлению о привлечении к ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ за нарушение лицензионных условий при осуществлении предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более 8 человек, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из наличия в действиях ответчика состава вменяемого правонарушения и отсутствия процессуальных нарушений при производстве по делу.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11360/11 по делу N А40-136292/10-119-864 В передаче дела по заявлению о привлечении ответчика к административной ответственности по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из нарушения заявителем порядка привлечения к административной ответственности.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11296/11 по делу N А34-3831/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа органа местного самоуправления в предоставлении в аренду земельного участка для строительства и обязании устранить нарушения прав заявителя для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что отказ противоречит статьям 30 - 32 ЗК РФ и нарушает права и законные интересы заявителя.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11187/11 по делу N А51-16430/2010 В передаче дела по иску о взыскании расходов и компенсации за моральный вред, встречному иску о взыскании задолженности по неисполненному обязательству для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично удовлетворяя первоначальный и отказывая в удовлетворении встречного иска, суд исходил из неправомерности одностороннего отказа истца по встречному иску от исполнения обязательств по буксировке.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11072/11 по делу N А40-86494/10-154-478 В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа в регистрации изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, об обязании устранить нарушение прав и интересов заявителя для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из представления заявителем документов, необходимых для регистрации изменений.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11068/11 по делу N А12-19452/2009 В передаче дела по иску о признании недействительными торгов по продаже имущества должника, заключенного по их итогам договора купли-продажи и применении последствий недействительности сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск в части признания недействительными торгов и договора, суд исходил из нарушения при организации и проведении торгов требований п. 7.1 ст. 110, ст. 139 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11013/11 по делу N А12-15937/2010 В передаче дела по иску об обязании ответчика возвратить предмет лизинга и документацию на него для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что истец не приобрел титул собственника спорного оборудования, а право собственности на оборудование зарегистрировано за ответчиком.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-10985/11 по делу N А56-23860/2010 В передаче дела по встречному иску о взыскании стоимости потерь в сетях на основании договора энергоснабжения и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя встречный иск, суд исходил из недоказанности того, что стоимость нагрузочных потерь учтена в равновесных ценах на электроэнергию, а при формировании тарифа на передачу электроэнергии были учтены полные нормативные потери.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-10937/11 по делу N А58-2139/10 В передаче дела по иску об истребовании здания из чужого незаконного владения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск в отношении первого ответчика, суд исходил из того, что вступившим в законную силу решением суда по другому делу в поданном ответчиком иске о признании права собственности на используемое им здание отказано и договор купли-продажи этого объекта признан незаключенным.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-10359/11 по делу N А56-45271/2010 В передаче дела по иску о расторжении государственного контракта для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из непредставления доказательств существенного нарушения ответчиком государственного контракта и других предусмотренных законом оснований для расторжения государственного контракта.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-8769/11 по делу N А44-5538/2010 "О возобновлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-8404/11 по делу N А32-14734/2009-62/274-2010-66/227 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-8264/11 по делу N А50-13423/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-7255/11 по делу N А73-561/2011 "О возобновлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-4351/11 по делу N А32-19136/2010-4/374-184АЖ "О возобновлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-3700/11 по делу N А53-9921/2010 "О возобновлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-3256/11 по делу N А05-6003/2010 "О возобновлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-1830/11 по делу N А56-93627/2009 "О возобновлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-14595/08 по делу N А69-459/08-10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-13536/10 по делу N А40-26833/10-144-91 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12444/11 по делу N А40-46127/10-50-356 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12436/11 по делу N А40-66999/10-26-563 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12434/11 по делу N А59-4783/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12431/11 по делу N А46-12633/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12418/11 по делу N А57-10246/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12413/11 по делу N А40-12846/10-112-90 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12412/11 по делу N А63-4244/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12406/11 по делу N А41-30862/10 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12406/11 по делу N А41-30862/10 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12401/11 по делу N А65-3563/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12393/11 по делу N 40-102665/10-15-871 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12390/11 по делу N А15-965/2009 "О приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12390/11 по делу N А15-965/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12383/11 по делу N А65-16629/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12381/11 по делу N А04-2533/2010 "Об отказе в приостановлении исполнения судебных актов"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12377/11 по делу N А72-5783/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12369/11 по делу N А54-733/2010С11 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12368/11 по делу N А65-21836/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12364/11 по делу N А50-25949/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12360/11 по делу N А53-15916/2010 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12348/11 по делу N А56-57513/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-12335/11 по делу N А31-7596/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N 10986/11 по делу N А79-7629/2010 В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из недоказанности такого признака согласованных действий хозяйствующих субъектов, как соответствие интересам каждого из них, поскольку в спорный период их показатели прибыли и рентабельности значительно снизились.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-9890/11 по делу N А41-22648/09 В передаче дела по иску о признании недействительными контрактов о поставке для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, направляя дело для рассмотрения по существу, суд исходил из ненадлежащего порядка уведомления иностранной компании о времени и месте рассмотрения дела судом первой инстанции.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-8435/11 по делу N А45-7641/2008 В передаче дела по иску о признании недействительным договора аренды земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что в отношении участка действует градостроительный регламент, не устанавливающий запрета на строительство гостиничного комплекса и его эксплуатацию.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-7255/11 по делу N А73-561/2011 В передаче дела по заявлению об отмене постановления надзорного органа о привлечении к ответственности за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-6971/10 по делу N А60-40489/2009-С6 В передаче дела по заявлению о привлечении к ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных лицензией, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Дело направлено на рассмотрение в федеральный арбитражный суд для проверки в порядке кассационного производства правильности применения норм права.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-6039/05 по делу N А78-164/2003 В передаче дела по заявлению регистрирующего органа о ликвидации общества с ограниченной ответственностью для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-4351/11 по делу N А32-19136/2010-4/374-184АЖ В передаче дела по заявлению об отмене постановления административного органа о привлечении к административной ответственности за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-3700/11 по делу N А53-9921/2010 В передаче дела по заявлению об отмене постановления надзорного органа о привлечении общества к ответственности за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-3256/11 по делу N А05-6003/2010 В передаче дела по заявлению об отмене постановления антимонопольного органа о привлечении к ответственности за недобросовестную конкуренцию для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-1830/11 по делу N А56-93627/2009 В передаче дела по заявлению в части отмены постановления надзорного органа о привлечении к ответственности за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11842/11 по делу N А31-6993/2010 В передаче дела по иску о признании заключенного договора договором подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что истцом выбран ненадлежащий способ защиты нарушенного права, применение которого не предусмотрено законодательством РФ.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11775/11 по делу N А46-11595/2010 В передаче дела по заявлению о признании недействительными решений налогового органа в части отказа в возмещении НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из представления заявителем в подтверждение обоснованности уменьшения налоговых обязательств на стоимость товара, приобретенного у контрагента, документов, содержащих недостоверную информацию.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11749/11 по делу N А56-28854/2010 В передаче дела о взыскании задолженности по договору подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, передавая дело по подсудности, суд исходил из пункта заключенного сторонами договора о том, что все споры, вытекающие из действия данного договора, подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения истца.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11723/11 по делу N А40-115102/10-68-980 В передаче дела по иску о взыскании договора субподряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, направляя дело на новое рассмотрение, суд исходил из того, что договор субподряда расторгнут по одностороннему волеизъявлению ответчика.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11702/11 по делу N А40-34081/10-23-286 В передаче дела по иску о взыскании солидарно убытков, понесенных в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору инвестирования, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из отсутствия доказательств возникновения недостатков работ вследствие некачественного оказания услуг.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11667/11 по делу N А50-20319/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий государственного органа, выразившихся в отказе в принятии постановлений о взыскании недоимки по страховым взносам и возвращении исполнительных документов без исполнения, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что должник является федеральным учреждением и финансируется из средств бюджета.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11661/11 по делу N А56-59842/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль, пеней по НДС, НДФЛ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из обоснованной корректировки суммы убытка в связи с применением для целей налогообложения доходов банка минимальных цен продажи еврооблигаций, а не цен их фактической реализации.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11644/11 по делу N А19-17762/10-65 В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения органа Фонда социального страхования РФ в части непринятия к зачету расходов, произведенных плательщиком ЕСН на цели обязательного страхования, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из правомерности определения расходов с учетом районных коэффициентов.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11635/11 по делу N А40-79937/10-43-665 В передаче дела по иску о взыскании пеней по договорам подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что истцом в установленном законодательством РФ порядке не предъявлялось требование об уплате долга.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11623/11 по делу N А55-19988/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения антимонопольного органа о признании рекламы ненадлежащей, постановлений о привлечении к ответственности за нарушение законодательства РФ о рекламе для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из законности решения, пропуска срока для обжалования постановлений и отсутствия ходатайства о его восстановлении.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11583/11 по делу N А40-89724/10-114-387 В передаче дела по заявлению в части обязания налогового органа уплатить проценты за нарушение срока возврата НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в части требования, исходил из того, что заявитель подавал в налоговый орган заявление о зачете НДС, а не о возврате.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11582/11 по делу N А56-33608/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из отсутствия доказательств оплаты ответчиком выполненных истцом работ либо их некачественного выполнения.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11551/11 по делу N А64-3477/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции обоснованно направил дело на новое рассмотрение для исследования доказательств.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11549/11 по делу N А40-77452/10-76-395 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа в части отказа в возмещении НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично отказывая в требовании, исходил из того, что заявитель не проявил должную осмотрительность при выборе контрагентов.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11548/11 по делу N А24-4392/2010 В передаче дела по иску о взыскании действительной стоимости доли в уставном капитале общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из отсутствия доказательств выплаты истцам стоимости доли.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11497/11 по делу N А09-7447/2010 В передаче дела по иску о признании недействительным решения общего собрания акционеров по вопросу одобрения крупной сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из отсутствия нарушений Закона об АО, устава общества при принятии оспариваемого решения.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11487/11 по делу N А32-27083/2010 В передаче дела по заявлению о привлечении к ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд установил, что в действиях арбитражного управляющего имеется состав указанного правонарушения, процедура привлечения к ответственности соблюдена, поэтому заявление удовлетворил.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11468/11 по делу N А46-11527/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга по кредитному договору, процентов, неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из отсутствия оснований для взыскания с ответчика, являющегося поручителем по долгам заемщика, задолженности по кредитному договору, поскольку поручительство прекратило свое действие.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11447/11 по делу N А59-970/2010 В передаче дела по заявлению в части признания неправомерным отказа налогового органа в предоставлении копии соглашения о разработке месторождений нефти и газа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в указанной части требования, исходил из того, что истребуемое соглашение содержит конфиденциальную информацию.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11415/11 по делу N А56-92985/2009 В передаче дела по иску о взыскании долга по договорам подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из частичной оплаты ответчиком выполненных по договорам работ.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11413/11 по делу N А56-31966/2009 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения по договору подряда, неустойки, процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что договор расторгнут заказчиком в связи с неисполнением подрядчиком обязательств, однако последний неосвоенную часть аванса не вернул.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11386/11 по делу N А49-3479/2009 В передаче дела по иску о признании права собственности на самовольную постройку для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что спорная постройка не соответствует противопожарным нормам и правилам, создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11358/11 по делу N А53-21414/10 В передаче дела по иску о признании права собственности на долю жилого дома с офисными помещениями для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, прекращая производство по делу, исходил из того, что привлеченное к участию в деле 3-е лицо, заявляющее самостоятельные требования, не является предпринимателем, поэтому спор подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11347/11 по делу N А57-8643/2010 В передаче дела по иску о признании права бессрочного пользования земельным участком для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что спорный участок после прекращения права постоянного (бессрочного) пользования находится в государственной собственности до ее разграничения.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11340/11 по делу N А40-144665/10-106-979 В передаче дела по заявлению о привлечении к ответственности по ст. 14.37 КоАП РФ за нарушение требований к установке рекламной конструкции для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11182/11 по делу N А56-16888/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о доначислении налога на прибыль, начислении пени и требования об уплате налога, пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о доказанности согласованности действий участников сделок и отсутствии разумной экономической цели совершенных операций.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11118/11 по делу N А12-24946/2010 В передаче дела по заявлению о признании общества с ограниченной ответственностью несостоятельным (банкротом) для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11111/11 по делу N А03-11195/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга за потребленную тепловую энергию и пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что муниципальным контрактом не предусмотрен перерасчет количества тепловой энергии, согласованного сторонами в приложении к контракту, при изменении температуры наружного воздуха.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11065/11 по делу N А56-25991/2010 В передаче дела по иску о признании права собственности на объекты недвижимого имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, передавая дело на новое рассмотрение, исходил из того, что спор рассмотрен без привлечения к участию в деле лица, которое создано в результате реорганизации колхоза, которым произведено отчуждение спорного имущества в собственность истца.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11022/11 по делу N А40-139970/09-28-1000 В передаче дела по иску об обязании осуществить приемку объекта для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как представленный заявителем, не привлеченным к участию в деле, договор на выполнение функций технического заказчика по строительству объекта, являющегося самовольной постройкой, не может служить обоснованием того, что принятыми по делу судебными актами нарушены его права и интересы.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-10996/11 по делу N А19-12557/10-62 В передаче дела по заявлению о признании недействительным предписания органа финансового контроля об устранении выявленных нарушений в части восстановления в областной бюджет суммы нецелевого использования средств субвенций для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-10995/11 по делу N А37-1464/2010 В передаче дела по иску о признании недействительной сделки, направленной на прекращение права хозяйственного ведения унитарного предприятия муниципальным имуществом, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что изъятие у предприятия имущества, переданного ему уполномоченным органом собственника на праве хозяйственного ведения, совершено с нарушением закона.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-10935/11 по делу N А12-15442/2010 В передаче дела по иску о признании права собственности на объекты недвижимости для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что отсутствуют основания для выводов о приватизации указанных объектов, поскольку истцом не доказано включение в план приватизации спорных объектов.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-10891/11 по делу N А72-2778/2010 В передаче дела по иску о взыскании суммы ущерба в субсидиарном порядке для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции, отказывая в иске, исходил из того, что сам по себе факт нахождения государственного предприятия в ведомственном подчинении не является основанием для признания его казенным предприятием и возложения на учредивший его орган субсидиарной ответственности.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-10886/11 по делу N А33-9883/2009 В передаче дела по иску о взыскании страхового возмещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что не доказано наличие предусмотренных законом или договором оснований для освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения по заключенному сторонами договору.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-11006/11 по делу N А41-42762/09 В передаче дела по иску о взыскании стоимости фактических потерь электрической энергии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик обязан компенсировать истцу стоимость фактических потерь электроэнергии в своих сетях, за исключением нормативных потерь, включенных в тариф.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N ВАС-10164/11 по делу N А66-7827/2010 В передаче дела по иску о признании недействительными итогов проведенного конкурса по предоставлению территории для осуществления охоты на объекты животного мира для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что конкурс, в котором участвовал только один участник, является несостоявшимся в силу закона.

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N 12504/11 по делу N А40-88511/10-9-749 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 09.09.2011 N 12488/11 по делу N А33-7926/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-15916/10 "О назначении собеседования в порядке подготовки дела к судебному разбирательству"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N 11376/11 по делу N А66-7934/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-10206/11 по делу N А32-11069/10-19/293 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N 16632/08 по делу N А51-3280/2007 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N 12450/11 по делу N А56-38326/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N 12446/11 по делу N А54-2724/2010-С9 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N 12429/11 по делу N А40-91835/08-69-836 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N 12428/11 по делу N А23-3482/10А-9-135 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N 12421/11 по делу N А53-323/11 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N 12407/11 по делу N А19-19703/09-47 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N 12400/11 по делу N А21-1664/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N 12395/11 по делу N А21-8122/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N 12392/11 по делу N А56-3194/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора (в части)"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N 12385/11 по делу N А44-2925/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N 12380/11 по делу N А56-23833/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N 12373/11 по делу N А03-12227/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N 12367/11 по делу N А82-10045/2010-43 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N 12356/11 по делу N А03-13799/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N 12354/11 по делу N А79-948/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N 12343/11 по делу N А46-13991/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N 12324/11 по делу N А53-22363/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N 12308/11 по делу N А25-731/2008с/м "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N 12308/11 по делу N А25-731/2008с/м "Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N 12261/11 по делу N А47-7886/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11729/11 по делу N А40-76291/10-77-196 "Об отказе в приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11729/11 по делу N А40-76291/10-77-196 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11592/10 по делу N А64-4449/09 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11338/11 по делу N А19-19189/09-54 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11136/11 по делу N А71-13424/2010-А24 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11080/11 по делу N А11-7173/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-10856/11 по делу N А12-5865/2011 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N 11220/11 по делу N А49-11457/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N 10900/11 по делу N А40-150977/09-47-1040 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12090/11 по делу N А03-13796/2010 "Об исправлении описки"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12065/11 по делу N А66-6009/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12035/11 по делу N А64-4929/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12278/11 по делу N А70-9892/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12266/11 по делу N А58-4496/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12259/11 по делу N А79-8177/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12256/11 по делу N А67-7299/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12233/11 по делу N А65-21555/2010-СА3-36 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12231/11 по делу N А14-10616/2010-295/4 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12221/11 по делу N А54-4503/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12220/11 по делу N А58-9834/2009 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12168/11 по делу N А70-60/2011 "О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12148/11 по делу N А40-99453/10-148-570 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12144/11 по делу N А47-6285/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12127/11 по делу N А56-80633/2009 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12118/11 по делу N А19-22323/10-66 "О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12105/11 по делу N А04-522/2011 "О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12095/11 по делу N А60-31389/2010-С10 "Об исправлении описки"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-9894/11 по делу N А24-3334/2010 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-9563/08 по делу N А40-32153/07-53-286 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-8331/10 по делу N А73-16376/2009 "Об отказе в удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-7969/11 по делу N А27-10111/2010 "О возобновлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-6503/11 по делу N А50П-416/2010 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12447/11 по делу N А40-82877/10-44-419 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12424/11 по делу N А32-6932/2010-35/91 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12422/11 по делу N А60-59320/2009-С12 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12410/11 по делу N А40-1884/09-40-22 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12387/11 по делу N А11-5855/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12381/11 по делу N А04-2533/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12374/11 по делу N А06-3764/2010 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12363/11 по делу N А69-1813/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12361/11 по делу N А04-2203/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12357/11 по делу N А04-3408/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12353/11 по делу N А45-22071/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12352/11 по делу N А55-26182/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12351/11 по делу N А50-18727/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12350/11 по делу N А12-18050/2010 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12347/11 по делу N А40-38593/09-91-335 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12346/11 по делу N А53-10549/09 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12336/11 по делу N А65-22218/2010 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12333/11 по делу N А60-34364/2010-С5 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12327/11 по делу N А74-3094/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12322/11 по делу N А33-10098/2010 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12321/11 по делу N А35-7570/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12319/11 по делу N А43-3769/200919-91 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12318/11 по делу N А12-21741/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12316/11 по делу N А55-10114/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12314/11 по делу N А56-8603/2011 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12313/11 по делу N А40-43254/10-24-365 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12307/11 по делу N А14-7052/2010-232/23 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12306/11 по делу N А36-2530/2010 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока и о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12288/11 по делу N А63-7525/10 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-12279/11 по делу N А12-18344/07-С67 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-10867/11 по делу N А62-935/2011 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-7859/11 по делу N А35-2721/09-С16 "Об отказе в разъяснении судебного акта"

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-9618/11 по делу N А51-9795/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения об отказе в предоставлении в аренду земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что спорный земельный участок не попадает в границы объекта, входящего в краевую целевую программу.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-9477/11 по делу N А55-30139/2009 В передаче дела по иску о признании права собственности на гаражные боксы для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что банк уплатил ответчику денежные средства за эти боксы в период их строительства.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11740/11 по делу N А60-41120/2010-С5 В передаче дела по заявлению об отмене приказа об образовании земельного участка в счет невостребованных земельных долей для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из осведомленности участников общей долевой собственности о существовании приказа до приобретения заявителем прав на участок, но в установленном законом порядке ими он оспорен не был.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11693/11 по делу N А05-10009/2010 В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль и НДС, штрафов и пеней по эпизоду, касающемуся реализации по договорам подряда, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из доказанности налоговым органом обоснованности доначисления указанных налогов.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11652/11 по делу N А56-42000/2010 В передаче дела по иску о взыскании необоснованно списанных с лицевого счета истца провозных платежей для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из обоснованности списания указанной платы в связи с исполнением договора перевозки груза.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11578/11 по делу N А55-12254/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о доначислении налога на прибыль, НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в части требования по взаимоотношениям с одним из контрагентов, исходил из отсутствия нарушений налоговым органом порядка привлечения к ответственности.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11542/11 по делу N А53-14882/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль, НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в требовании, исходил из того, что обществом в подтверждение расходов и права на вычет НДС представлены документы, подписанные неустановленным лицом.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11538/11 по делу N А74-2664/2010 В передаче дела по иску о взыскании за счет казны Республики Хакасия расходов, связанных с перевозкой льготных категорий граждан, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск в части, исходил из установленных тарифов на проезд и частичного возмещения истцу расходов.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11534/11 по делу N А40-157398/09-24-1140 В передаче дела по иску о взыскании за счет казны РФ расходов, возникших в связи с предоставлением льгот по перевозке граждан, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения законодательства по указанному вопросу установлена ВАС РФ, в силу чего заявитель может обратиться о пересмотре судебного акта по новым обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11532/11 по делу N А33-13824/2010 В передаче дела по иску о защите деловой репутации для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что сообщение, озвученное ответчиком, является по своей сути суждением, не содержит конкретных сведений, порочащих деловую репутацию истца, свидетельствующих о его недобросовестности и нарушении им норм законодательства.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11519/11 по делу N А40-114457/10-94-659 В передаче дела по заявлению о признании постановления судебного пристава-исполнителя о приостановлении исполнительного производства незаконным для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из того, что обязательства должника по уплате части суммы арендной платы, пени, возмещению расходов по уплате госпошлины являются текущими платежами, поскольку возникли после возбуждения производства по делу о банкротстве.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11496/11 по делу N А79-14898/2009 В передаче дела по иску об оспаривании сделки по перечислению должником банку денежных средств в счет погашения задолженности по кредитному договору, применении последствий недействительности сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что оспариваемая сделка влечет предпочтительное удовлетворение требований банка перед другими кредиторами.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11430/11 по делу N А55-3328/2010 В передаче дела по иску о взыскании расходов, возникших в связи с перевозкой федеральных и региональных льготников, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск в части, исходил из того, что разница между стоимостью ежемесячного проездного билета и единого социального билета возмещалась истцу лишь частично в результате перечисления дотаций из областного бюджета и субвенций из федерального бюджета.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11335/11 по делу N А40-77482/10-152-404 В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий органа Федерального казначейства по возврату без исполнения исполнительного листа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в требовании, исходил из того, что приложенное предпринимателем к исполнительному документу заявление не содержало всех необходимых реквизитов банковского счета взыскателя.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11303/11 по делу N А53-21556/10 В передаче дела по иску о взыскании задолженности за фактическое пользование помещениями, процентов за пользование чужими денежными средствами, выселении для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что после прекращения договора аренды ответчик необоснованно продолжал пользоваться помещениями.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11273/11 по делу N А71-14330/2010 В передаче дела по заявлению о процессуальном правопреемстве и замене ответчика для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции обоснованно оставил указанный вопрос без рассмотрения, поскольку к заявлению не приложены письменные доказательства перехода обязанностей к новому должнику в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенных копий.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11266/11 по делу N А32-21746/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа в предоставлении в собственность за плату земельного участка, обязании принять решение о предоставлении участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из того, что орган местного самоуправления не доказал, что приватизация участка запрещена в связи с нахождением его на землях общего пользования.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11254/11 по делу N А09-7268/2007 В передаче дела по жалобе на действия конкурсного управляющего для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя жалобу, исходил из того, что в результате нарушения периодичности и места проведения собраний кредиторов информация о ходе процедуры банкротства не доводилась до сведения кредиторов, управляющим не исполнялись обязанности по выявлению и возврату имущества должника.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11250/11 по делу N А40-37029/10-156-307 В передаче дела по иску об обязании освободить земельный участок от возведенной на нем пристройки к зданию для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что спорная пристройка возведена на земельном участке в отсутствие разрешения собственника участка, в связи с чем лицо, владеющее пристройкой, обязано освободить участок путем ее сноса.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11227/11 по делу N А40-64426/10-153-366 В передаче дела по иску о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично отказывая в иске, пришел к обоснованному выводу о том, что проценты подлежат начислению с даты вступления в законную силу решения суда, когда ответчик узнал о неосновательности получения средств, и до момента их фактического возврата истцу.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11218/11 по делу N А51-160/2011 В передаче дела по заявлению об отмене постановления таможенного органа о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованным выводам о доказанности наличия в действиях общества состава правонарушения и соблюдении таможенным органом порядка привлечения к ответственности.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11208/11 по делу N А47-7234/2010 В передаче дела по иску об освобождении земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих о возврате арендованного имущества после прекращения действия договора аренды.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11174/11 по делу N А40-74754/10-34-656 В передаче дела по иску о признании недействительными решений внеочередного общего собрания акционеров общества и записи в ЕГРЮЛ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о доказанности нарушения порядка созыва и проведения общего собрания акционеров ЗАО, выразившегося в ненадлежащем извещении истцов о проведении собрания.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11165/11 по делу N А40-71513/10-122-407 В передаче дела по иску о признании не подлежащими регистрации права собственности РФ на нежилое здание, права оперативного управления учреждения на здание для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что истец избрал ненадлежащий способ защиты нарушенного права, не доказал, какие права и интересы нарушены ответчиками и какое право будет восстановлено.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11162/11 по делу N А40-68613/10-119-371 В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа в согласовании внесения изменений в договор аренды земельных участков в части целевого назначения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в заявлении, исходил из того, что отказ по причине отсутствия утвержденных границ территорий объектов культурного наследия соответствует закону, не нарушает прав, интересов общества.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-10982/11 по делу N А55-18960/2010 В передаче дела по заявлению о признании недействительными приказов о предоставлении третьему лицу на праве постоянного (бессрочного) пользования земельных участков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что оспариваемые приказы не нарушают прав, интересов заявителя, поскольку его рекламные конструкции не являются объектами недвижимости.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-10981/11 по делу N А79-7708/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга по оплате каменного угля и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о представлении истцом надлежащих доказательств, подтверждающих факт получения ответчиком товара по спорным накладным, который не был оплачен.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-10919/11 по делу N А41-10728/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа органа местного самоуправления в предоставлении земельного участка, обязании предоставить участок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что спорный участок относится к землям историко-культурного значения, имеющим статус особо охраняемых территорий.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-10832/11 по делу N А32-650/2010-17/29 В передаче дела по заявлению о пересмотре постановления суда по вновь открывшимся обстоятельствам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что установленные следователем в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела обстоятельства не являются основанием для пересмотра судебного акта по ст. 311 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-7969/11 по делу N А27-10111/2010 В передаче дела по иску о признании недостоверным результата государственной кадастровой оценки земельных участков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения соответствуют результатам государственной кадастровой оценки.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-9552/11 по делу N А07-10733/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа, в котором предложено уменьшить заявленный к возмещению из бюджета НДС, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу об отсутствии у налогового органа оснований для вынесения решения, поскольку объект капитального строительства принят на учет, налог уплачен подрядным организациям.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-8840/11 по делу N А65-13179/2010-СГ2-3 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения за использование земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что ответчики пользовались земельным участком для размещения и эксплуатации принадлежащего им объекта недвижимого имущества без должных правовых оснований, не внося соответствующие платежи.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-8163/11 по делу N А60-33243/2009-СР В передаче дела по иску о защите деловой репутации истца для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил и того, что изложенные ответчиком во фрагменте статьи сведения не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию истца.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11839/11 по делу N А39-3216/2010 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения в виде сбереженной арендной платы за пользование земельным участком для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что землепользование в РФ является платным, а с момента прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком ответчик утратил статус плательщика земельного налога.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11794/11 по делу N А76-25083/2010 В передаче дела по иску о солидарном взыскании расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в виде невозмещенного НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что в силу использования специального налогового режима истец не может возместить НДС в порядке, определенном ст. 176 НК РФ, в связи с чем вправе требовать возмещения расходов в полном объеме.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11698/11 по делу N А27-16584/2010 В передаче дела по заявлению об отмене постановления налогового органа в части взыскания налога и пени за счет имущества налогоплательщика для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из наличия у налогового органа законных оснований для применения мер принудительного взыскания, корректировка подлежащих взысканию сумм в сторону уменьшения доказана.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11566/11 по делу N А32-20206/2009-69/295 В передаче дела по иску о расторжении договора аренды земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что существенное нарушение ответчиком условий договора по внесению арендных платежей доказано, досудебный порядок урегулирования спора соблюден.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11431/11/11 по делу N А12-22015/2010 В передаче дела по иску о взыскании компенсации за нарушение авторских прав для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно указал, что ответчик, не имея разрешения на использование программных продуктов, осуществил установку программ, хранение, воспроизводство и использование для работы сотрудников, что является нарушением исключительных авторских прав истца.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11408/11 по делу N А28-75/2011 В передаче дела по заявлению о привлечении к ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ за неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, возвращая жалобу, исходил из того, что она подана на судебный акт, который не обжалуется в порядке кассационного производства.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11315/11 по делу N А40-1662/10-24-16 В передаче дела по иску о взыскании расходов, возникших в связи с перевозкой льготных категорий граждан, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как Постановлением Президиума ВАС РФ определена правовая позиция о порядке возмещения названных расходов автотранспортным предприятиям, в силу чего заявитель может обратиться о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11300/11 по делу N А20-1046/2010 В передаче дела о признании должника несостоятельным (банкротом) для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции, прекращая производство по жалобе, пришел к обоснованному выводу о том, что в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о ликвидации должника, которая в установленном порядке недействительной не признана.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11283/11 по делу N А08-4779/2010-18 В передаче дела по иску о привлечении руководителя должника к субсидиарной ответственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что при подаче заявления о признании должника банкротом руководитель не нарушил требований закона, не доказано наличие причинно-следственной связи между действиями руководителя и наступлением банкротства общества.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11255/11 по делу N А55-14806/2010 В передаче дела по иску о взыскании неустойки за несвоевременную оплату товара для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично удовлетворяя иск, суд исходил из явной несоразмерности начисленной неустойки последствиям нарушения обязательства и из того, что ответчиком принимались меры к погашению задолженности.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11240/11 по делу N А48-2691/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий, выразившихся в составлении расчета цены выкупа земельного участка и определении цены участка в проекте договора купли-продажи, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что выкупная цена земельного участка была обоснованно определена ответчиком на момент подачи заявления.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11204/11 по делу N А08-11890/2009-15 В передаче дела по иску об установлении сервитута в виде права ограниченного пользования частью земельных участков, понуждении исполнить договор для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что при осуществлении строительства истец не предусмотрел проезд к объекту, иск направлен на получение возможности подъезда к самовольно реконструированному помещению.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-11192/11 по делу N А70-8795/2008 В передаче дела по иску о признании недействительными сделок по оплате банком векселей и применении последствий недействительности сделок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что на момент совершения оспариваемых платежей ответчик не знал и не должен был знать о том, что банк является неплатежеспособным или вскоре станет неплатежеспособным.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-10914/11 по делу N А54-503/2009-С9 В передаче дела по иску о солидарном взыскании за счет казны муниципального образования и казны субъекта РФ убытков, причиненных неправомерными действиями по оформлению прав на земельный участок, и выдаче разрешения на строительство для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск за счет муниципального образования, суд исходил из того, что расходы истца явились следствием положительного заключения ответчика.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-10907/11 по делу N А73-7179/2010 В передаче дела по иску о признании недействительным договора купли-продажи здания и применении последствий недействительности сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что предусмотренным законом способом защиты права заявитель своевременно не воспользовался, право на здание зарегистрировано за третьим лицом, не являющимся арендатором имущества.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-10850/11 по делу N А43-14885/2010-2-385 В передаче дела по иску о признании недействительными итогов конкурса для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из соблюдения ответчиком порядка проведения открытого конкурса, соответствия конкурсной документации требованиям статей 22, 24 Закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-10820/11 по делу N А07-16092/2010 В передаче дела по иску о взыскании в порядке регресса ущерба, причиненного в ДТП, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о наличии права страховщика на предъявление к страхователю регрессного требования в размере произведенной выплаты, поскольку вред был причинен работником страхователя в состоянии алкогольного опьянения.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-17912/09 по делу N А54-5153/2008/С16 Дело о признании недействительным права собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения передано для пересмотра в порядке надзора, так как сама по себе недействительность сделки не может означать порок воли собственника. Воля истца на отчуждение имущества была выражена третьим лицом, представляющим юридическое лицо, заключением договора купли-продажи недвижимости и совершением всех связанных с этим действий.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-8564/11 по делу N А65-11259/2010-СГ2-24 Дело о взыскании платы за непредъявленный к перевозке объем грузов по договору на оказание услуг передано для пересмотра в порядке надзора; так как отношения, возникшие между сторонами, связаны с осуществлением перевозки грузов и регулируются положениями гл. 40 ГК РФ и УЖТ РФ, срок исковой давности устанавливается в один год с момента, определяемого в соответствии с транспортными уставами и кодексами.

Определение ВАС РФ от 08.09.2011 N ВАС-9434/11 по делу N А40-108057/10-138-855 Дело о взыскании убытков и уплаченного штрафа передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как, отказывая в удовлетворении иска, суды исходили из того, что груз при перевозке ответчиком охранялся надлежаще, недостача в период нахождения груза под охраной материалами дела не подтверждена.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-10610/11 "О прекращении производства по делу"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-6779/11 О внесении дополнения в определение об отложении судебного заседания в связи с необходимостью представления дополнительных доказательств.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N 12217/11 по делу N А27-15008/2010 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N 12215/11 по делу N А40-108958/09-61-803 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N 11759/11 по делу N А19-3913/2005-29-63-76 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-2591/11 по делу N А56-23627/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11936/11 по делу N А33-17224/2010 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебных актов"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N 12230/11 по делу N А56-44005/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N 12217/11 по делу N А27-15008/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N 12211/11 по делу N А38-3688/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N 12187/11 по делу N А14-19244/2009671/30 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N 12164/11 по делу N А19-15116/10-17 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N 12138/11 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнительного производства"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N 12126/11 по делу N А57-10991/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-10190/11 по делу N А40-50830/10-144-209 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-10091/11 по делу N А32-20893/2010-45/411-78АЖ "О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-10034/11 по делу N А12-16233/2010 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N 9221/11 по делу N А47-8727/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N 481/09 по делу N А51-3278/2007 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N 12355/11 по делу N А23-4493/09Г-10-19 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N 12334/11 по делу N А36-3106/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N 12315/11 по делу N А40-80036/10-89-575 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N 12310/11 по делу N А39-3606/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N 12308/11 по делу N А25-731/2008с/м "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N 12308/11 по делу N А25-731/2008с/с "Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N 12299/11 по делу N А76-16273/2010-46-475 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N 12294/11 по делу N А32-17890/2010-55/404 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N 12286/11 по делу N А75-10249/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N 12285/11 по делу N А35-3969/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N 12276/11 по делу N А31-1329/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N 12273/11 по делу N А46-13049/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N 12270/11 по делу N А68-4353/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N 12265/11 по делу N А47-9244/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N 12263/11 по делу N А08-6397/2010-15 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N 12262/11 по делу N А76-44961/2009-26-1240/210 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N 12254/11 по делу N А42-3429/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N 12244/11 по делу N А56-38925/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11481/11 по делу N А32-5812/2009 "Об отказе в удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11481/11 по делу N А32-5812/2009 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11453/11 по делу N А40-70941/08-131-554 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11268/11 по делу N А45-16784/2010 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11112/11 по делу N А32-23745/2010-4/568 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11034/11 по делу N А60-31618/2010-С14 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-10791/11 по делу N А26-8413/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12051/11 по делу N А54-2219/2010С16 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12015/11 по делу N А58-7278/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11948/11 по делу N А11-11363/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12198/11 по делу N А56-27404/2010 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-6779/11 "Об отложении судебного заседания"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12129/11 по делу N А75-8475/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12128/11 по делу N А21-13875/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12124/11 по делу N А40-100939/10-92-498 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12120/11 по делу N А46-12819/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12119/11 по делу N А06-4637/2005 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12097/11 по делу N А03-10050/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12087/11 по делу N А40-83850/10-151-731 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12086/11 по делу N А40-11907/10-28-70 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12070/11 по делу N А40-109467/10-16-956 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12060/11 по делу N А40-41102/10-153-164 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12058/11 по делу N А63-9271/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12014/11 по делу N А05-10904/2010 "О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12012/11 по делу N А40-95120/10-120-381 "О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12002/11 "О возвращении заявления"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11988/11 по делу N А54-5907/2010 "О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11964/11 по делу N А70-916/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11954/11 по делу N А40-124033/10-111-794 "О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11947/11 по делу N А50-4714/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11943/11 по делу N А29-179/2011 "О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11936/11 по делу N А33-17224/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11763/11 по делу N А33-13835/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11595/11 по делу N А47-7821/2010 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11588/11 "Об исправлении опечатки"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11584/11 по делу N А56-38550/2010 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11481/11 по делу N А32-5812/2009-68/104 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-9887/11 по делу N А15-1363/2010 В передаче дела по иску о выселении из нежилого помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик незаконно владеет спорными помещениями, нарушая обязательные к применению требования действующего законодательства.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-9825/11 по делу N А19-11892/10-72 В передаче дела по иску о взыскании неустойки, процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчиком допущена просрочка оплаты выполненных истцом работ, размер неустойки снижен на основании ст. 333 ГК РФ, заключение соглашения о прекращении работ не лишает подрядчика права требовать предусмотренную договором неустойку.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-9567/11 по делу N А29-3945/2010 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик не представил документы, подтверждающие обоснованность перечисления истцом денежных средств, кроме того, в связи с ликвидацией ответчика и прекращением его правоспособности спор не может быть рассмотрен.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-4038/2011 по делу N А27-4785/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий государственных органов, выразившихся в неверном определении кадастровой стоимости земельного участка, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения законодательства по данному вопросу установлена Постановлением Президиума ВАС РФ, в силу чего заявитель может обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по новым обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11802/11 по делу N А04-796/2011 В передаче дела по иску об исполнении в натуре обязательства по поставке автокрана для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, отменяя определение об утверждении мирового соглашения и передавая дело на новое рассмотрение, установил противоречия в представленных в материалы дела доверенностях представителя истца в части полномочий на заключение мирового соглашения.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11619/11 по делу N А32-20984/2010-65/312 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору на разработку проектной документации для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что наличие у ответчика долга перед истцом в заявленном размере подтверждено подписанным сторонами актом сверки расчетов.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11553/11 по делу N А05-5383/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга за работы, выполненные по государственному контракту, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что признание недействительным контракта не освобождает ответчика от оплаты фактически выполненных истцом и принятых работ, доказательств погашения подтвержденного экспертизой долга не представлено.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11452/11 по делу N А40-65958/10-14-573 В передаче дела по иску о взыскании долга по инвестиционному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, направляя дело на новое рассмотрение, исходил из невыяснения обстоятельств, которые могли повлиять на выводы о возможности отказа соинвестора от исполнения договора с учетом сложившихся между сторонами гражданско-правовых отношений.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11419/11 по делу N А40-63372/10-12-381 В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из доказанности заявителем использования товарного знака в течение трех лет, предшествующих подаче заявки о прекращении правовой охраны товарного знака, на товарах и в документации.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11399/11 по делу N А33-6026/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа об отказе в возмещении НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что отсутствие реальных хозяйственных операций доказано, представленные заявителем в подтверждение сделок документы содержат противоречивые сведения, в них отсутствуют обязательные для заполнения реквизиты.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11087/11 по делу N А12-15811/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий по отказу в подготовке проекта документа об утверждении схемы расположения земельных участков, формируемых для эксплуатации дороги, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из наличия спора о границах использования участка, который должен быть разрешен в порядке другого производства.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11083/11 по делу N А20-4161/2010 В передаче дела по заявлению о привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 19.19 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, прекращая производство по делу, исходил из того, что продажа товара, не соответствующего требованиям стандартов по качеству, подлежит квалификации по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ, а дела о правонарушениях, предусмотренных данной статьей, не относятся к подведомственности арбитражных судов.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11054/11 по делу N А40-131602/10-130-846 В передаче дела по заявлению об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 9 ст. 15.29 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение предписания федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из наличия в действиях заявителя состава вмененного ему правонарушения.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-10998/11 по делу N А40-40290/10-51-314 В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения Роспатента о частичном признании недействительным евразийского патента на группу изобретений для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что изобретение не соответствует условию патентоспособности "новизна", в связи с чем группа изобретений по патенту является непатентоспособной.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-10958/11 по делу N А32-2153/2011 В передаче дела по заявлению о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ за несоблюдение требований нормативных документов в области строительства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованным выводам о наличии в действиях общества состава вменяемого ему правонарушения и доказанности его вины.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-10934/11 по делу N А40-34033/11-153-242 В передаче дела по заявлению о признании незаконным постановления о привлечении к ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из наличия в действиях заявителя состава вменяемого правонарушения и соблюдения порядка привлечения к административной ответственности.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-10875/11 по делу N А03-6299/2010 В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что расходы, которые понес истец для оформления своего вещного права на недвижимость, обусловлены необходимостью его последующей продажи в рамках процедуры конкурсного производства, такие расходы оплачиваются за счет средств должника.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-10836/11 по делу N А03-82/2011 В передаче дела по заявлению об отмене постановления о привлечении к ответственности по частям 1, 4 статьи 8.25 и части 1 статьи 8.28 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что доказано наличие в действиях заявителя составов правонарушений, нарушений порядка привлечения к ответственности не установлено.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-10835/11 по делу N А32-30595/2009-68/633 В передаче дела по заявлению о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения суда по делу о признании права собственности на жилой многоквартирный дом для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что указание заявителя на дом, являющийся предметом спора, как самовольную постройку не является вновь открывшимся обстоятельством.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12240/11 по делу N А73-14388/2009 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12235/11 по делу N А70-12093/2010 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12228/11 по делу N А53-15914/2010 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12223/11 по делу N А21-7109/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12222/11 по делу N А35-1385/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12218/11 по делу N А40-85179/10-15-714 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12213/11 по делу N А33-12085/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12207/11 по делу N А33-10298/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12192/11 по делу N А51-23253/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12191/11 по делу N А78-1108/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12190/11 по делу N А51-23252/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12189/11 по делу N А51-23251/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12188/11 по делу N А51-22550/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12186/11 по делу N А51-22551/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12185/11 по делу N А51-22548/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12184/11 по делу N А51-22547/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12183/11 по делу N А51-22546/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12182/11 по делу N А51-22545/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12170/11 по делу N А53-18192/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12169/11 по делу N А43-6690/2010-19-141 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12166/11 по делу N А40-66389/09-28-462 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного процессуального срока и возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12156/11 по делу N А78-5678/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12150/11 по делу N А55-18408/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12140/11 по делу N А40-115190/10-140-635 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12138/11 по делу N А72-795/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12136/11 по делу N А56-27357/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12135/11 по делу N А40-100184/10-105-894 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12133/11 по делу N А82-7545/2010-35 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12130/11 по делу N А65-15404/2008-СА1-19 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12113/11 по делу N А05-105/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-8947/11 по делу N А40-93200/10-106-508 В передаче дела по иску о признании незаконным отказа в предоставлении в собственность земельного участка и обязании направить проект договора купли-продажи указанного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что границы земельного участка документацией градостроительного проектирования не определялись.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-8803/11 по делу N А40-69253/10-157-594 В передаче дела по иску о солидарном взыскании долга по договору лизинга для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о наличии задолженности.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-6380/11 по делу N А82-11124/2009-2 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения в виде части выкупной цены предмета лизинга для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что договором лизинга предусмотрено право выкупа предмета лизинга за установленную в нем сумму после уплаты последнего лизингового платежа, установленного графиком.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11722/11 по делу N А53-3177/2010 В передаче дела по иску о признании недействительными договора поручительства и договора об ипотеке для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что оспариваемые сделки заключены без проведения общего собрания членов сельхозкооператива, а также в результате сделок кооператив не получил никакой материальной выгоды и практически лишился всех своих основных фондов.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11683/11 по делу N А41-20364/10 В передаче дела по иску о взыскании задолженности за поставленный природный газ и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик не представил доказательств, подтверждающих исполнение обязательства по оплате полученного газа в полном объеме.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11664/11 по делу N А65-18694/2010-СА3-38 В передаче дела по иску в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с нарушением сроков оплаты поставленного товара для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из доказанности оплаты покупателем стоимости полученного товара с нарушением установленного договорами срока.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11594/11 по делу N А45-12242/2010 В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, исходил из того, что истец не доказал того, что товар, произведенный по заказу ответчика, не востребован другими потребителями, пришел в негодность в связи с истечением срока использования либо реализован другому лицу по более низкой цене.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11504/11 по делу N А46-14814/2010 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что истец, оплачивая выполненные ответчиком по договору работы, перечислил ему сумму большую, чем составляла его задолженность.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11426/11 по делу N А56-62595/2009 В передаче дела по заявлению об отмене постановлений о привлечении к ответственности по ст. ст. 8.2 и 6.4 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды, отказывая в требовании, исходили из того, что наличие в действиях учреждения здравоохранения составов вмененных ему правонарушений доказано, порядок привлечения к ответственности соблюден.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11402/11 по делу N А58-3598/08 В передаче дела по заявлению о взыскании судебных расходов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд обоснованно отказал в части требований о взыскании судебных расходов за период рассмотрения дела, в котором заявитель присутствовал в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11397/11 по делу N А65-11012/2010-СГ5-53 В передаче дела по иску в части взыскания аванса, перечисленного по договору на изготовление и размещение рекламной продукции, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из непредставления ответчиком доказательств, свидетельствующих о выполнении им работ, сдаче результатов истцу, фактически понесенных им расходах, возврате предъявленной истцом ко взысканию суммы.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11392/11 по делу N А50-28533/2010 В передаче дела по заявлению об отмене постановления о привлечении к ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что административным органом доказано наличие в действиях учреждения состава вмененного правонарушения, порядок привлечения к ответственности соблюден.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11348/11 по делу N А73-11120/2010 В передаче дела по заявлению об отмене пункта предписания надзорного органа по устранению выявленных нарушений бюджетного законодательства РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11344/11 по делу N А49-8137/2010 В передаче дела по иску об истребовании из незаконного владения имущества путем выселения из нежилых помещений, взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в иске, суды исходили из того, что истец не является законным владельцем спорного имущества и, следовательно, не имеет права на истребование имущества.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11301/11 по делу N А57-22497/2009 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, полученного в результате невозмещения расходов на ремонт, процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как дело обоснованно передано на рассмотрение в суд апелляционной инстанции, поскольку он не учел факт признания истца несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11272/11 по делу N А51-7715/2010 В передаче дела по иску о внесении в договор субаренды земельного участка изменений для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что договор субаренды прекратил свое действие в связи с прекращением договора аренды.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11256/11 по делу N А50-15400/2010 В передаче дела по иску о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что обществом соблюден установленный законом порядок заключения крупных сделок.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11245/11 по делу N А73-12007/2010 В передаче дела по заявлению об отмене постановлений административного органа о привлечении к ответственности за пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из обоснованности привлечения к ответственности, порядок привлечения к ответственности соблюден.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11189/11 по делу N А46-11719/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа в предоставлении информации о сделках должника, связанных с отчуждением или приобретением объектов недвижимого имущества, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из того, что обжалуемый отказ препятствует реализации арбитражным управляющим его прав и обязанностей.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11181/11 по делу N А56-56722/2010 В передаче дела по заявлению об отмене постановления о назначении административного наказания на основании п. 2 ст. 9 Закона "Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге" для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в требовании, исходил из того, что факт производства обществом работ по увеличению высоты здания установлен, следовательно, оно является лицом, ответственным за оформление разрешительной документации.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11155/11 по делу N А76-8486/2010-4-359 В передаче дела по иску о признании права преждепользования на решение, содержащееся в независимых пунктах формулы изобретения, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что право могло быть передано только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения и были сделаны необходимые к этому приготовления.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11144/11 по делу N А41-34474/09 В передаче дела по иску о признании отсутствующим зарегистрированного права собственности Российской Федерации на земельные участки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истец не доказал своего права на спорные земельные участки.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11129/11 по делу N А51-4671/2011 В передаче дела по заявлению об отмене постановления о привлечении к ответственности на основании части 1 статьи 8.14 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11120/11 по делу N А51-4669/2011 В передаче дела по заявлению об отмене постановления о привлечении к ответственности на основании части 1 статьи 8.14 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11117/11 по делу N А40-92340/10-84-453 В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия ФНС РФ, не представившей с соблюдением установленного срока документы из базы ЕГРЮЛ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что непредставление выписок из ЕГРЮЛ было вызвано технической невозможностью и отсутствием правовой регламентации обязанности налоговых органов формировать отчет таким образом.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-11059/11 по делу N А57-10100/10 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору перевозки, неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск в части, исходил из неисполнения ответчиком надлежащим образом обязательств по оплате фактически выполненных перевозок.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-10950/11 по делу N А43-25246/2010-1-696 В передаче дела по заявлению об отмене постановления о привлечении учреждения к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 7.3 КоАП РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-10945/11 по делу N А46-12044/2009 В передаче дела по заявлению о признании действий конкурсного управляющего по привлечению лица, осуществляющего бухгалтерское и правовое сопровождение, не соответствующими ФЗ "О банкротстве", для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из того, что у должника не достаточно имущества для погашения расходов в деле о банкротстве, должник признан банкротом по упрощенной процедуре конкурсного производства.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-10944/11 по делу N А40-95119/10-17-534 В передаче дела по заявлению об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 9 ст. 19.5 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из отсутствия в действиях заявителя состава вмененного административного правонарушения.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-10893/11 по делу N А47-3823/2010 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик, являющийся собственником недвижимого имущества, пользовался земельным участком, не внося за это соответствующие платежи.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-10883/11 по делу N А51-755/2011 В передаче дела по заявлению об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из того, что административным органом нарушен порядок привлечения общества к административной ответственности.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-10869/11 по делу N А59-4532/2010 В передаче дела по заявлению об отмене постановления надзорного органа о привлечении к ответственности за пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из малозначительности совершенного административного правонарушения.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-10854/11 по делу N А68-9504/08 В передаче дела по иску о признании недействительным договора об ипотеке для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из непредставления банком доказательств того, что ему не было известно о затруднительном финансовом состоянии должника на момент заключения спорного договора об ипотеке.

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-8390/11 по делу N А07-11991/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-6380/11 по делу N А82-11124/2009-2 "О возобновлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-5952/09 по делу N А35-697/08-С2 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-4714/05 по делу N А03-8181/2004 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-4665/10 по делу N А05-2359/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-4038/11 по делу N А27-4785/2010 "О возобновлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-2828/07 по делу N А60-10146/2006-СР "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-13581/10 по делу N А55-19035/2009 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12732/09 по делу N А82-2778/2007-28 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12344/11 по делу N А82-9272/2010-14 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12342/11 по делу N А40-90182/10-16-768 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12341/11 по делу N А40-158202/2009-150-1071 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока и о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12339/11 по делу N А07-11712/2010 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12337/11 по делу N А55-23878/201054 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12331/11 по делу N А06-4865/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12303/11 по делу N А76-22628/2010 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12302/11 по делу N А47-7018/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12300/11 по делу N А06-3434/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12298/11 по делу N А56-14750/2010 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12291/11 по делу N А82-4971/2010-14 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12290/11 по делу N А40-66183/10-110-554 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12289/11 по делу N А07-18396/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12282/11 по делу N А65-13063/2009-СА2-22 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12268/11 по делу N А40-102241/10-140-527 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12264/11 по делу N А60-40454/2010-С1 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12264/11 по делу N А60-40454/2010-С1 "Об отказе в приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12253/11 по делу N А57-14812/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12251/11 по делу N А27-1137/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12248/11 по делу N А46-4764/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12245/2011 по делу N А04-5092/2010 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 07.09.2011 N ВАС-12241/11 по делу N А20-3042/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Постановление Президиума ВАС РФ от 06.09.2011 N 2393/11 по делу N А40-6002/10-154-15 Заявление об оспаривании актов антимонопольного органа о нарушении закона о защите конкуренции удовлетворено правомерно, так как в деле не имеется материалов, свидетельствующих о создании заявителем неравных условий присоединения сетей электросвязи и пропуска трафика для общества по сравнению с иными операторами связи; действия заявителя неправомерно квалифицированы органом как злоупотребление доминирующим положением.

Постановление Президиума ВАС РФ от 06.09.2011 N 2396/11 по делу N А40-3957/10-122-55 Заявление о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа о нарушении пунктов 3, 5 ч. 1 ст. 10 ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" удовлетворено правомерно, так как в деле не имеется материалов, свидетельствующих о создании заявителем неравных условий присоединения сетей электросвязи и пропуска трафика для третьего лица по сравнению с иными операторами связи.

Постановление Президиума ВАС РФ от 06.09.2011 N 3771/11 по делу N А50-9225/2010 Дело об образовании земельных участков и признании права собственности на вновь образуемые участки направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку неполнота сведений, приведенных в резолютивной части решения суда первой инстанции, ставит под сомнение возможность постановки вновь образуемых участков на кадастровый учет, а также последующую государственную регистрацию права собственности истцов на эти участки.

Постановление Президиума ВАС РФ от 06.09.2011 N 4784/11 по делу N А40-133603/09-122-977 Дело о признании недействительным постановления правительства города федерального значения о прекращении реализации инвестиционного проекта, об обязании внести изменения в инвестиционный контракт направлено на новое рассмотрение, так как суды не исследовали характер возникшего между сторонами спора, не оценили, будет ли отказ одного из участников договора от продолжения отношений нарушать права и законные интересы другого участника.

Постановление Президиума ВАС РФ от 06.09.2011 N 1489/11 по делу N А45-7924/2009 Дело о признании незаконными действий администрации района по отказу в заключении договора купли-продажи земельного участка направлено на новое рассмотрение, так как судебными актами нарушены права не участвовавших в деле заявителей, которые являются собственниками объектов недвижимости, расположенных на спорном участке. Согласно ЗК РФ они имеют право на приобретение спорных участков у публичного собственника.

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12203/11 по делу N А03-10920/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Постановление Президиума ВАС РФ от 06.09.2011 N 4275/11 по делу N А48-2067/2010 Дело о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка направлено на новое рассмотрение, так как судами не исследована возможность совершения сделки приватизации земельного участка без включения недействительной ее части и признания в связи с этим данной сделки недействительной лишь в отношении части спорного участка, занятой объектом недвижимости предпринимателя и необходимой для его использования.

Постановление Президиума ВАС РФ от 06.09.2011 N 1089/11 по делу N А60-5559/2010-С3 Иск об обязании передать карточки регистрационного учета граждан на квартиры жилого дома удовлетворен, так как товарищество обратилось в суд в интересах собственников помещений в многоквартирном жилом доме, права которых нарушены длительным и продолжающимся неисполнением обязанности по передаче документов, его требование к лицу, прекратившему исполнять функции по управлению домом, не может быть ограничено сроком.

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12178/11 по делу N А82-6765/2010-2 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12162/11 по делу N А71-8383/2010-Г27 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12103/11 по делу N А68-4474/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12050/11 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Постановление Президиума ВАС РФ от 06.09.2011 N 4905/11 по делу N А51-23410/2009 В иске о взыскании неосновательного обогащения отказано правомерно, так как сбережение обществом каких-либо денежных средств за счет предприятия не доказано, поскольку договоренность о цене пользования причалом между сторонами была достигнута, выражена в письменной форме, подтверждалась ими конклюдентными действиями при расчетах и связала их обязательством, которое не может быть произвольно изменено одной из сторон.

Постановление Президиума ВАС РФ от 06.09.2011 N 2436/11 по делу N А41-11850/10 Дело о признании торгов по продаже недвижимости недействительными направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, так как несоблюдением порядка извещения о проведении публичных торгов нарушаются интересы истца, при этом суд не уточнил, какие именно торги оспариваются истцом, а также не оценил факт превышения цены выставленного на торги недвижимого имущества по сравнению с начальной продажной ценой на него.

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12236/11 по делу N А50-14303/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12224/11 по делу N А27-11011/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12216/11 по делу N А27-22130/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12210/11 по делу N А08-5657/2010-23 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12209/11 по делу N А73-19061/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12205/11 по делу N А29-7978/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12202/11 по делу N А40-132759/10-79-850 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12187/11 по делу N А14-19244/2009671/30 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12179/11 по делу N А56-18911/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12177/11 по делу N А68-2837/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12174/11 по делу N А13-8602/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12165/11 по делу N А76-17586/2010-33-637 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12147/11 по делу N А62-3474/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12146/11 по делу N А31-10008/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12137/11 по делу N А44-713/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12116/11 по делу N А20-3502/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12106/11 по делу N А33-16714/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12091/11 по делу N А40-160632/09-29-1126 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12089/11 по делу N А64-8862/09 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12078/11 по делу N А65-8609/2010-СГ2-24 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12066/11 по делу N А55-12627/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12064/11 по делу N А13-9167/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12054/11 по делу N А60-12126/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12036/11 по делу N А24-4571/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12036/11 по делу N А24-4571/2010 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 11987/11 по делу N А40-30484/10-106-131 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-10500/11 по делу N А55-10833/2010 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-10257/11 по делу N А40-67694/10-15-561 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-10210/11 по делу N А35-4119/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-10119/11 по делу N А45-18027/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12274/11 по делу N А40-107728/10-120-450 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12257/11 по делу N А70-8529/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12243/11 по делу N А14-7447/2010-247/24 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12239/11 по делу N А51-8003/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 12234/11 по делу N А40-10519/10-25-111 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11918/11 по делу N А68-4420/10 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11916/11 по делу N А33-11469/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11908/11 по делу N А13-8505/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11867/11 по делу N А26-11115/2010 "О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11849/11 по делу N 07-9205/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11847/11 по делу N А40-95125/10-106-526 "О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11576/11 по делу N А40-78934/10-111-436 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11326/11 по делу N А47-7890/2010 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11231/11 по делу N А46-5509/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11132/11 по делу N А26-9462/2010 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11130/11 по делу N А24-2713/2008 "О приостановлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11014/11 по делу N А03-6321/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-10736/11 по делу N А60-24421/2010-С1 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Постановление Президиума ВАС РФ от 06.09.2011 N 5263/11 по делу N А68-3833/10 Требования о признании незаконными отказов в регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости, обязании зарегистрировать право собственности на эти объекты удовлетворены правомерно, так как отказы не соответствуют закону и нарушают права заявителя, поскольку законом установлено, что при переходе прав на объекты недвижимости по сделкам заявления о регистрации подают стороны сделки без представления заявлений от иных правообладателей той же недвижимости.

Постановление Президиума ВАС РФ от 06.09.2011 N 4836/11 по делу N А41-43525/09 Дело в части требования об обращении взыскания на заложенное имущество направлено на новое рассмотрение, так как обращение взыскания на имущество, заложенное для обеспечения обязательства, исполняемого периодическими платежами, допускается при систематическом нарушении сроков их внесения, то есть при нарушении сроков внесения платежей более трех раз в течение 12 месяцев, даже если каждая просрочка незначительна.

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 11870/11 по делу N А65-27086/2009 "О приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N 10984/11 по делу N А76-22391/2010 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12092/11 по делу N А59-4287/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12088/11 по делу N А53-9062/09 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12085/11 по делу N А82-5041/2010-43 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12079/11 по делу N А13-7460/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12074/11 по делу N А53-21660/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора и истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12072/11 по делу N А57-10423/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12048/11 по делу N А65-26122/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12048/11 по делу N А65-26122/2010 "О приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12044/11 по делу N А53-409/10 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12039/11 по делу N А65-28483/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12037/11 по делу N А53-5025/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12238/11 по делу N А40-31538/10-101-125Б, А40-60280/10-101-302Б "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12229/11 по делу N А65-10976/2010-СГ1-57 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12219/11 по делу N А19-14148/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12214/11 по делу N А17-2311/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12212/11 по делу N А07-16287/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12208/11 по делу N А40-133945/10-70-661"Б" "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12201/11 по делу N А41-21171/09 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12199/11 по делу N А65-21413/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12197/11 по делу N А65-20251/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12196/11 по делу N А14-20103/2009/545/35 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12195/11 по делу N А13-3921/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12194/11 по делу N А40-55911/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12181/11 по делу N А19-13679/2010-18 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12180/11 по делу N А56-54917/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12176/11 по делу N А53-1704/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12173/11 по делу N А41-31387/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12161/11 по делу N А46-7802/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12157/11 по делу N А44-26/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12153/11 по делу N А62-3571/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12152/11 по делу N А56-27355/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12122/11 по делу N А40-121673/09-105-858 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12121/11 по делу N А76-17637/2010-62-438 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12117/11 по делу N А68-4355/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12111/11 по делу N А51-9695/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12108/11 по делу N А46-17118/2009 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12096/11 по делу N А27-12738/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-9485/11 по делу N А41-20625/09 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-7640/11 по делу N А40-69507/09-83-541 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-5900/10 по делу N А35-9003/08-С6 "О возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-2843/11 по делу N А58-79/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12941/10 по делу N А40-60485/09-9-489 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12280/11 по делу N А40-39637/10-89-263 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока и о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение Президиума ВАС РФ от 06.09.2011 N 7734/08 О внесении исправлений в резолютивную часть постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.07.2011 N 7734/08.

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12112/11 по делу N А46-10181/2009 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12100/11 по делу N А49-3124/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12083/11 по делу N А53-2132/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12081/11 по делу N А69-928/2010-7 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12075/11 по делу N А54-4030/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12055/11 по делу N А56-21108/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11976/11 по делу N А07-10025/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11905/11 по делу N А76-9622/2010-51-332 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11889/11 по делу N А32-18623/2010-69-296 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11871/11 по делу N А21-5325/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11721/11 по делу N А32-18655/2009 В передаче дела по заявлению о взыскании судебных издержек для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя заявление, пришел к выводу о том, что факт несения заявителем расходов на оплату услуг представителей доказан, размер взыскиваемых расходов является разумным, необходимым и обоснованным.

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11610/11 по делу N А32-3114/2010 В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, отменяя постановление суда апелляционной инстанции и направляя дело на новое рассмотрение, исходил из того, что условия утвержденного мирового соглашения противоречат требованиям земельного законодательства о процедуре предоставления земельного участка в аренду и нарушают интересы населения.

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11440/11 по делу N А12-16736/2010 В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения налогового органа о доначислении НДС, пени, привлечении к ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ, требования об уплате налога, пеней, налоговых санкций и решения вышестоящего налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11395/11 по делу N А07-15056/2010 В передаче дела по иску о возмещении имущественного вреда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу об истечении трехлетнего срока исковой давности, о применении которой заявлено ответчиком.

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11146/11 по делу N А23-3042/10Г-10-148 В передаче дела по иску о расторжении договора аренды земельного участка и обязании вернуть участок в надлежащем состоянии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о доказанности факта использования ответчиком спорного земельного участка по целевому назначению (для сельскохозяйственных целей).

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11009/11 по делу N А33-10297/2010 В передаче дела по заявлению о взыскании расходов на оплату услуг представителя для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что заявителем не доказана необоснованность заявленного иска о понуждении к заключению договора на оказание услуг по транзитному пропуску железнодорожных вагонов.

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-10924/11 по делу N А32-32350/2010-32/522 В передаче дела по иску о признании недействительным договора дарения доли в уставном капитале общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о недоказанности истцами возмездности оспариваемой сделки.

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-10876/11 по делу N А32-25233/2010-42/157 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору поставки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о представлении истцом надлежащих доказательств, подтверждающих факты получения и неоплаты ответчиком товара по спорным накладным.

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-10863/11 по делу N А12-24381/2010 В передаче дела по иску об обязании принять в муниципальную собственность объекты недвижимости для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, удовлетворяя иск, исходил из того, что спорное имущество является объектами инженерной инфраструктуры города районного подчинения, предназначенными для обслуживания населения, не входит в состав имущества предприятий для использования в производственной деятельности, подлежит передаче в муниципальную собственность независимо от включения в реестр федеральной собственности.

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12200/11 по делу N А40-27940/10-106-122 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12195/11 по делу N А13-3921/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12167/11 по делу N А46-5533/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12163/11 по делу N А40-102765/10-144-579 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12159/11 по делу N А51-17505/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12141/11 по делу N А14-7451/2010/229/5 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-12139/11 по делу N А44-907/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-7292/11 по делу N А53-5547/10 В передаче дела по заявлению о взыскании судебных расходов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из документального подтверждения суммы взысканных расходов.

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11500/11 по делу N А70-10258/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения антимонопольного органа, признавшего необоснованной жалобу на недопущение к участию в аукционе на выполнение капитального ремонта здания из-за непредставления лицензии на проведение работ со средствами обеспечения пожарной безопасности, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11422/11 по делу N А76-26503/2009 В передаче дела по иску о взыскании задолженности за выполненные ремонтно-строительные работы и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из непредставления доказательств, подтверждающих факт выполнения работ на спорную сумму и принятия их результата.

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11388/11 по делу N А56-30253/2010 В передаче дела по иску о взыскании солидарно задолженности по государственному контракту для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд обоснованно приостановил производство по делу до рассмотрения кассационной жалобы по другому делу.

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11375/11 по делу N А55-8815/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения налогового органа, об обязании возвратить на расчетный счет общества НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в заявлении, исходил из отсутствия у общества переплаты по НДС за спорный период.

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11295/11 по делу N А56-49151/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по арендной плате для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в иске, суды исходили из недоказанности истцом факта пользования спорным имуществом по истечении срока договора субаренды.

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11289/11 по делу N А63-19438/2009 В передаче дела по иску в части взыскания неосновательного обогащения вследствие переплаты по договору аренды земельного участка и судебных расходов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из доказанности факта переплаты арендатором арендной платы по указанному договору.

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11252/11 по делу N А62-5216/2010 В передаче дела по иску о взыскании пеней, начисленных за несвоевременное внесение арендной платы, и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из непредставления арендатором доказательств внесения арендной платы без нарушения сроков оплаты и возврата арендуемого объекта в срок, определенный договором.

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11233/11 по делу N А40-76820/10-1-475 В передаче дела по иску об обязании освободить земельный участок в полосе отвода железной дороги от имущества ответчика для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что у ответчика отсутствуют правовые основания для использования спорного земельного участка.

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11213/11 по делу N А56-17258/2010 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что за учреждением закреплены здания на праве оперативного управления и оно имеет право на получение арендной платы по договорам аренды, заключенным с ответчиком.

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11209/11 по делу N А47-7236/2010 В передаче дела по иску об освобождении земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих о возврате арендованного имущества.

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11198/11 по делу N А57-10041/2010 В передаче дела по иску о взыскании убытков, возникших в результате ненадлежащего исполнения обязанностей конкурсного управляющего, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что истцом не представлено доказательств совершения управляющим неправомерных действий, причинивших убытки.

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-11077/11 по делу N А69-927/2010-7 В передаче дела по заявлению о взыскании судебных расходов по делу об отмене постановления о привлечении к ответственности за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из обоснованности заявленных ко взысканию судебных расходов.

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-10991/11 по делу N А41-40171/10 В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что несоблюдение судебным приставом срока направления запрашиваемых временным управляющим документов произошло в связи с наличием в уведомлении ошибочных данных, требующих проверки.

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-10928/11 по делу N А46-3287/2010 В передаче дела по заявлению об установлении вознаграждения временного управляющего должника за период проведения процедуры наблюдения в виде процентов, подлежащих выплате за счет имущества должника, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-10877/11 по делу N А45-2421/2010 В передаче дела по иску о признании недействительными действий по передаче простых векселей для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что спорные действия совершены в течение месяца до дня подачи заявления о признании банка банкротом и повлекли предпочтительное удовлетворение требований одного кредитора перед другими.

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-10830/11 по делу N А76-22836/2010-62-542 В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия в виде уклонения от принятия в муниципальную собственность имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из непредставления доказательств соблюдения порядка передачи имущества из федеральной собственности в муниципальную по установленной процедуре такой передачи.

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-10580/11 по делу N А40-81089/10-140-409 В передаче дела по заявлению об обязании налогового органа возместить путем перечисления на банковский счет НДС по операциям, облагаемым по налоговой ставке 0 процентов, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что заявитель подтвердил факт оказания услуг по организации и сопровождению перевозки товаров, помещенных под таможенный режим экспорта.

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-8552/11 по делу N А40-100801/10-92-493 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-2843/11 по делу N А58-79/2010 "Об отказе в приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 06.09.2011 N ВАС-7485/11 по делу N А58-2745/10 Дело о признании недействительным решения налогового органа в части привлечения к ответственности за неуплату ЕСН, пени по ЕСН, по НДФЛ, доначисления и уплаты недоимки по ЕСН передано для пересмотра в порядке надзора, так как перечисленные суммы страховых взносов в пользу работников на именные счета в негосударственном пенсионном фонде образуют объект обложения ЕСН.

Решение ВАС РФ от 06.09.2011 N 7889/11 Об отказе в удовлетворении заявления о признании частично недействующим Приказа Минкультуры РФ от 25.08.2010 N 558.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N 12073/11 по делу N А40-94169/10-134-729 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N 12024/11 по делу N А27-8732/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-10278/11 по делу N А51-1940/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-10203/11 по делу N А73-7549/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N 9019/11 по делу N А56-16435/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N 8576/10 по делу N А40-20447/09-24-176 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N 18273/10 по делу N А13-7301/2006 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора и об истребовании материалов дела"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N 13454/10 по делу N А79-14523/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N 12160/11 по делу N А56-73108/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11940/11 по делу N А23-1519/09Б-17-96 "О приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11934/11 по делу N А08-995/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11926/11 по делу N А45-10325/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11870/11 по делу N А65-27086/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11863/11 по делу N А65-24242/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11862/11 по делу N А27-10353/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11859/11 по делу N А76-18770/09-2-832/2-285 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11854/11 по делу N А05-11792/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11827/11 по делу N А43-14019/2010 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11795/11 по делу N А21-1533/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11758/11 по делу N А57-24586/2009 "О возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11752/11 "О принятии искового заявления к производству"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11611/11 по делу N А08-5718/2010-22Б "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11584/11 по делу N А56-38550/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11523/11 по делу N А40-79121/10-144-441 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-10964/11 по делу N А27-12499/2010 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-10755/11 по делу N А51-3182/2011 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-10753/11 по делу N А42-7619/2010 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-10742/11 по делу N А11-4560/2010 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-10600/11 по делу N А40-53930/09-47-361 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-10551/11 по делу N А14-9352/2010-268/32 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-10327/11 по делу N А56-84361/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N 12206/11 по делу N А15-1324/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N 12171/11 по делу N А68-6089/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N 12158/11 по делу N А63-10328/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N 12101/11 по делу N А57-9194/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N 12099/11 по делу N А4-77364/10-150-660 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N 12053/11 по делу N А40-90669/10-61-650 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N 12049/11 по делу N А40-27584/11-139-214 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N 12032/11 по делу N А07-14110/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N 11969/11 по делу N А69-2312/2010-14 "О приостановлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N 11101/11 по делу N А36-2298/2010 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N 11024/11 по делу N А53-10309/10 "О восстановлении пропущенного срока и о принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N 10724/11 по делу N А65-8368/2010-СА1-37 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N 10723/11 по делу N А45-12471/2010 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N 10632/11 по делу N А53-2100/2010 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12082/11 по делу N А46-11921/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12080/11 по делу N А07-16857/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12077/11 по делу N А72-5893/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12076/11 по делу N А41-4895/10 "О восстановлении пропущенного срока на обжалование судебных актов и о принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12071/11 по делу N А07-16165/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12069/11 по делу N А03-15472/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12068/11 по делу N А68-8969/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12063/11 по делу N А40-116170/10-148-704 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12062/11 по делу N А71-7068/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12061/11 по делу N А40-148380/10-79-1014 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12059/11 по делу N А41-39402/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12056/11 по делу N А40-68164/09-49-257 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12047/11 по делу N А51-604/2011 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12041/11 по делу N А56-47895/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12038/11 по делу N А07-14334/2010 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12031/11 по делу N А40-165973/09-58-1232 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12030/11 по делу N А56-36252/2010 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12029/11 по делу N А60-41342/2010-С5 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12028/11 по делу N А60-29412/2010-С6 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12027/11 по делу N А40-682/2011-83-6 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12026/11 по делу N А57-3470/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12022/11 по делу N А33-17510/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12019/11 по делу N А40-88896/2010-45-649 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12013/11 по делу N А59-4029/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12009/11 по делу N А53-24769/2009 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12007/11 по делу N А72-6834/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12005/11 по делу N А40-101061/10-63-892 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12003/11 по делу N А35-8541/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12001/11 по делу N А55-17448/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12000/11 по делу N А76-19697/2010-67-548 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11996/11 по делу N А56-82982/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11991/11 по делу N А45-5030/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11989/11 по делу N А28-142/2010-9/11 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11983/11 по делу N А79-9849/2008 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11982/11 по делу N А40-35980/10-155-305 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11971/11 по делу N А21-3900/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11965/11 по делу N А45-21498/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11961/11 по делу N А63-20095/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11955/11 по делу N А57-710/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11952/11 по делу N А53-15605/10 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11942/11 по делу N А40-148235/10-69-1166 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12204/11 по делу N А40-50140/10-112-275 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12155/11 по делу N А55-36985/2009 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12149/11 по делу N А32-21456/2009-62/359 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12145/11 по делу N А40-117082/10-55-1020 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12143/11 по делу N А40-121875/10-82-1036 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12142/11 по делу N А41-12712/09 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12132/11 по делу N А38-1739/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12131/11 по делу N А50-18296/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12125/11 по делу N А57-259б/2004 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12114/11 по делу N А55-9593/2008 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12110/11 по делу N А58-4611/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12109/11 по делу N А46-11796/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12107/11 по делу N А56-5101/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12104/11 по делу N А45-6747/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12102/11 по делу N А33-7174/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12098/11 по делу N А68-7901/10 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12094/11 по делу N А67-5475/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-12093/11 по делу N А68-3288/09 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-9559/11 по делу N А16-1196/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-9314/11 по делу N А27-12969/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-8459/11 по делу N А46-7110/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-8186/11 по делу N А17-4969/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-7609/10 по делу N А57-43/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-6968/11 по делу N А32-17473/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-1724/11 по делу N А40-68728/08-134-519 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-9631/11 по делу N А40-35487/10-37-314 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, возникшего вследствие безосновательного бесплатного пользования нежилыми помещениями, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично удовлетворяя иск, суд исходил из доказанности факта пользования ответчиком помещениями, принадлежащими истцу на праве аренды.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-8298/11 по делу N А19-13214/10-39 В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения органа ФСС РФ об отказе в выделении денежных средств на выплату единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинские учреждения в ранние сроки беременности, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что работник работал у заявителя на условиях совместительства.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-8098/11 по делу N А19-10832/10-27 В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения органа ФСС РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что фактическое содержание правоотношений между заявителем и работником направлено на умышленное создание искусственной экономически не обоснованной ситуации с целью получения возмещения из бюджета.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-8090/11 по делу N А34-3007/2010 В передаче дела по заявлению о взыскании финансовых санкций за неполную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в результате занижения базы для их начисления для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, прекращая производство по делу, исходил из того, что на момент принятия решения о привлечении страхователя к ответственности у него существовала переплата в бюджет ПФ РФ.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-7573/11 по делу N А19-11015/10-21 В передаче дела по заявлению о взыскании судебных расходов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что заявитель доказал размер расходов в виде транспортных расходов, оплаты суточных и проживания представителей в гостиницах, доказательств чрезмерности расходов не представлено.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-7573/11 по делу N А19-11015/10-21 В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения органа ФСС РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что фактическое содержание правоотношений между заявителем и работником направлено на умышленное создание искусственной экономически не обоснованной ситуации с целью получения возмещения из бюджета.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-7470/11 по делу N А07-10515/2010 В передаче дела по иску об устранении нарушений права на владение и пользование помещением, признании права собственности истца на него для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, пришел к обоснованному выводу о том, что доказательства заключения сделки по приобретению помещения и владения им истцом не представлены, не доказан переход к нему прав на данное помещение.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-15883/10 по делу N А40-137935/09-70-611 В передаче дела по заявлению о приостановлении исполнения решения и постановления судов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, оставляя определение об удовлетворении заявления без изменения, суд кассационной инстанции исходил из отсутствия доказательств нарушения прав судебного пристава, подавшего кассационную жалобу, оспариваемым судебным актом.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-14286/10 по делу N А40-113681/09-83-781 В передаче дела по иску о признании недействительным договора простого товарищества и применении последствий недействительности сделки в виде возврата суммы внесенного вклада для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что указанный договор не соответствует положениями главы 55 ГК РФ.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11484/11 по делу N А07-6273/2010 В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что спорные затраты не включены в акты приемки выполненных работ на момент расторжения договора, истец не смог их возместить в ходе продолжения работ по строительству в составе договорной цены ввиду отказа ответчика от выполнения обязательств.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11460/11 по делу N А14-6124/2010-167/5 В передаче дела по заявлению об отмене решения антимонопольного органа и обязании исключить из реестра недобросовестных поставщиков запись об истце для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что не доказаны подача истцом заявки на выполнение работ, совершение действий по заключению контракта и уклонение истца от его заключения.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11444/11 по делу N А03-10896/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о привлечении к ответственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно указал, что проведенное контрагентом заявителя маркетинговое исследование идентично ранее проведенному исследованию, не доказаны использование его результатов и обоснованность вычетов по НДС.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11429/11 по делу N А27-13785/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о доначислении налога на прибыль, НДС, ЕСН и страховых взносов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что реальность хозяйственных операций со спорными контрагентами документально не подтверждена, выплаченные работникам премии подлежат включению в базу, облагаемую ЕСН.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11378/11 по делу N А27-9903/2010 В передаче дела по заявлению о взыскании с предпринимателя расходов, не принятых к зачету в счет средств, полученных от ФСС РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из наличия трудовых отношений с работниками и соблюдения предпринимателем всех условий, необходимых для возмещения расходов по обязательному социальному страхованию.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11353/11 по делу N А03-13446/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа об отказе в возмещении НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу об отсутствии факта реального приобретения заявителем лесоматериала контрагента, возмещение из бюджета НДС в данном случае противоречит требованиям статей 171 и 172 НК РФ.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11324/11 по делу N А21-3464/2010 В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11293/11 по делу N А40-45484/08-79-404 В передаче дела по заявлению о повороте исполнения судебного акта для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, возвращая кассационную жалобу на судебные акты об отказе в удовлетворении названного заявления, суд исходил из пропуска срока на ее подачу и отсутствия ходатайства о его восстановлении.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11110/11 по делу N А04-4462/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа в размещении гаража, обязании рассмотреть заявление общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно указал, что орган местного самоуправления не доказал наличия препятствий для соответствующего выбора, не определил варианты размещения объекта, не рассмотрел возможность корректировки данных.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11031/11 по делу N А13-7257/2010 В передаче дела по иску о взыскании стоимости выполненных дополнительных работ по договору подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом представлены доказательства согласования с ответчиком дополнительных работ в полном соответствии с договором.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11015/11 по делу N А40-30136/10-81-258 В передаче дела по иску о признании недействительным решения внеочередного общего собрания акционеров для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что решение соответствует требованиям ст. 83 Закона об акционерных обществах, с момента принятия решения прошло более 1,5 лет, признание его недействительным создаст правовую неопределенность в отношениях общества с контрагентами.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11015/11 по делу N А40-30136/10-81-258 В передаче дела по иску о признании недействительным решения внеочередного общего собрания акционеров для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что решение соответствует требованиям ст. 83 Закона об акционерных обществах, с момента принятия решения прошло более 1,5 лет, признание его недействительным создаст правовую неопределенность в отношениях общества с контрагентами.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-10980/11 по делу N А04-4608/2010 В передаче дела по иску о взыскании расходов, связанных с приобретением жилья военнослужащему, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что установлен факт противоправности действий (бездействия) Минфина России, выразившийся в неисполнении обязанностей по компенсации истцу произведенных затрат, выделение бюджетных ассигнований не доказано.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-10848/11 по делу N А40-24941/11-119-184 В передаче дела по заявлению о привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из нарушения заявителем процессуальных требований при производстве по делу об административном правонарушении в части обеспечения ответчика правовой возможностью защиты прав и законных интересов.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-10845/11 по делу N А33-14532/2010 В передаче дела по иску о взыскании пеней за просрочку доставки грузов и штрафа за задержку доставки вагонов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения статьи 333 ГК РФ установлена Постановлением Президиума ВАС РФ, в силу чего заявитель может обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-10752/11 по делу N А40-25746/09-70-61 В передаче дела по иску о взыскании за счет казны РФ компенсации за переданную в муниципальную собственность школу для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично удовлетворяя иск, суд кассационной инстанции исходил из того, что компенсация должна носить разумный характер и обеспечивать справедливый баланс между публичными и частными интересами при передаче объектов муниципальным образованиям.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-10738/11 по делу N А12-1106/2010 В передаче дела по иску о выселении из занимаемого нежилого помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что срок действия ранее заключенного сторонами договора безвозмездного пользования помещением истек, у ответчика отсутствуют правовые основания для использования спорного объекта.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-10707/11 по делу N А40-66118/10-157-566 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору лизинга и пени, по встречному иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя основной и отказывая в удовлетворении встречного исков, суд исходил из отсутствия доказательств погашения долга и из того, что выкупная цена предмета лизинга в состав лизинговых платежей не вошла и лизингополучателем не вносилась.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-10688/11 по делу N А19-391/10-7 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору комиссии и процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, исходил из того, что истцом не представлено надлежащих доказательств, подтверждающих передачу ему по договору цессии права требования долга по комиссионному вознаграждению, поскольку договором цессии данное условие прямо не предусмотрено.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-10133/11 по делу N А32-55466/2009 В передаче дела по иску о понуждении заключить договор купли-продажи недвижимого имущества, оформить и подписать протокол разногласий к договору для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о неправильном определении истцом стоимости спорного объекта недвижимости расчетным путем исходя из оценки всего здания, а не выкупаемых помещений.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-9905/11 по делу N А40-86789/10-48-750 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что спорная сумма не является неосновательным обогащением, поскольку была перечислена в оплату услуг, оказанных на основании договора.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-9339/11 по делу N А53-16909/10 В передаче дела по заявлению об отмене решения антимонопольного органа о признании общества нарушившим ФЗ "О защите конкуренции" для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-8329/11 по делу N А77-1302/09 В передаче дела по иску о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Дело направлено на рассмотрение в федеральный арбитражный суд для проверки в порядке кассационного производства правильности применения норм права.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-7998/11 по делу N А76-9992/2010-48-121 В передаче дела по иску о признании недействительной сделки по продаже объекта незавершенного строительства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-7630/11 по делу N А56-24998/2010 В передаче дела по заявлению об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды, отказывая в требовании, исходил из того, что по условиям заключенного между обществом и иностранным контрагентом договора счет на оплату услуг выставляется по факту оказания услуг, в связи с чем сочли, что выставленный обществом контрагенту счет может рассматриваться в качестве подтверждающего документа.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11626/11 по делу N А59-5239/2010 В передаче дела по заявлению об отмене уточненного требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеням и штрафам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что допущенная заявителем ошибка в указании наименования администратора получения платежа не помешала своевременному поступлению перечисленных страховых взносов в бюджетную систему РФ.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11613/11 по делу N А56-20130/2010 В передаче дела по иску о взыскании убытков, причиненных обществу неправомерными действиями ответчика в период исполнения обязанностей генерального директора, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что истец не доказал, что у общества имелись основания для получения арендной платы по договорам субаренды.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11571/11 по делу N А56-50538/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения органа ПФ РФ о привлечении к ответственности за нарушение законодательства РФ об уплате страховых взносов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя требование, исходил из того, что Законом "Об образовании" не установлена обязанность педагогических работников представлять какие-либо документы, подтверждающие целевое использование компенсации за обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11207/11 по делу N А40-76570/10-6-661 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору аренды, пени и выселении ответчика из нежилого помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик доказательств уплаты арендных платежей не представил.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11193/11 по делу N А45-17169/2010 В передаче дела по иску о взыскании необоснованно списанной платы за пользование задержанными вагонами в пути следования и пени за просрочку доставки грузов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из отсутствия доказательств задержки вагонов в пути следования, истец не лишен возможности обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11186/11 по делу N А82-10081/2010-28 В передаче дела по заявлению об отмене решения и предписания антимонопольного органа, в соответствии с которыми действия заявителя по взиманию завышенной платы за электроэнергию признаны нарушающими законодательство РФ о защите конкуренции, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11156/11 по делу N А48-3783/2010 В передаче дела по заявлению в части признания незаконным отказа в реализации преимущественного права на заключение договора аренды нежилого помещения без конкурса для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление в указанной части, исходил из подтверждения предпринимателем преимущественного права на заключение договора.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11091/11 по делу N А65-16740/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения антимонопольного органа и взыскании расходов на оплату услуг представителя для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из отсутствия доказательств недобросовестной конкуренции в действиях заявителя.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11090/11 по делу N А66-9101/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа в выплате ежемесячной денежной компенсации расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилого помещения инвалидам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из обязанности осуществления выплат непосредственно гражданам - льготополучателям.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11078/11 по делу N А51-14547/2010 В передаче дела по иску о взыскании расходов, возникших в связи с выплатой денежных средств на приобретение жилья участковым уполномоченным милиции, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что законом не установлен порядок компенсации расходов, понесенных органом местного самоуправления в связи с исполнением Закона "О милиции", поэтому взыскание должно осуществляться из казны РФ в лице Минфина РФ.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11056/11 по делу N А76-18274/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконными решения и предписания антимонопольного органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11047/11 по делу N А40-80388/10-85-687 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору аренды, пени и выселении ответчика из нежилого помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик доказательств уплаты арендных платежей не представил.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-10851/11 по делу N А40-91385/10-130-517 В передаче дела по заявлению об обязании судебного пристава-исполнителя принять к исполнению постановление ФСС РФ о взыскании недоимки по страховым взносам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из того, что с момента возвращения исполнительного документа Фонду срок, установленный в ч. 6 ст. 21 ФЗ "Об исполнительном производстве", подлежит исчислению заново.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-10828/11 по делу N А56-54136/2010 В передаче дела по иску об обязании заключить договор о предоставлении муниципальной гарантии в обеспечение исполнения обязательств по договору на поставку нефтепродуктов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что договор поставки не предусматривал обязанность органа местного самоуправления принять на себя обязательства по заключению договора муниципальной гарантии.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-10810/11 по делу N А63-568/10 В передаче дела по иску о признании недостоверным отчета об оценке рыночной стоимости и обязании комитет заключить в редакции истца договор купли-продажи нежилого помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из доказанности завышения ответчиком размера рыночной стоимости покупаемого истцом нежилого помещения.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-10794/11 по делу N А81-1508/2008 В передаче дела по иску в части признания недействительной государственной регистрации права на объекты недвижимого имущества, признания права собственности на указанное недвижимое имущество и истребования этого имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что ответчик является добросовестным приобретателем спорного имущества.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-10783/11 по делу N А59-3427/2010 В передаче дела по иску о признании объекта недвижимости самовольной постройкой, недействительным зарегистрированного права собственности, обязании снести объект недвижимости для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что право собственности у прежнего собственника объекта возникло в порядке приватизации.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-10768/11 по делу N А51-15301/2010 В передаче дела по иску о взыскании расходов, связанных с предоставлением льгот на услуги теплоснабжения участковым уполномоченным милиции, работающим и проживающим в сельской местности, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из возложения на органы местного самоуправления обязанности предоставлять участковым льготу в виде бесплатного благоустроенного жилья, а не льготу по оплате коммунальных услуг.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-10747/11 по делу N А82-4499/2009-45 В передаче дела по иску о признании права собственности на нежилые помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что истцом не представлено бесспорных доказательств, подтверждающих исполнение обязательств об оплате спорных помещений по договору инвестирования.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-10736/11 по делу N А60-24421/2010-С1 В передаче дела по иску о признании права общей долевой собственности на нежилое помещение для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что указанное право получено истцами по договору цессии и подтверждено вступившем в силу судебным актом.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-10704/11 по делу N А48-3746/2010 В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что техническая ошибка в отчете о рыночной стоимости выкупаемого имущества не привела к вероятному увеличению стоимости имущества, оплаченной истцом.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-10690/11 по делу N А74-2509/2010 В передаче дела по иску в части взыскания расходов, возникших в связи с предоставлением работникам больницы льгот по оплате коммунальных услуг, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из неисполнения РФ обязанности по компенсации таких льгот.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-9256/11 по делу N А73-10207/2010 Дело о взыскании неосновательного обогащения, полученного по ничтожной сделке, передано для пересмотра в порядке надзора, так как к требованиям о возврате исполненного по недействительной сделке могут применяться правила о неосновательном обогащении, если иное не вытекает из существа соответствующих отношений; в данном случае характер отношений сторон свидетельствовал об отсутствии обогащения ответчика - арендодателя.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-9747/11 по делу N 41-14086/08 В передаче дела по заявлению о признании должника несостоятельным (банкротом) для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя жалобу конкурсного кредитора на действия конкурсного управляющего, пришел к обоснованному выводу о том, что конкурсным управляющим не были приняты меры по обеспечению сохранности имущества должника после его перемещения на новое место хранения.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11492/11 по делу N А40-133433/10-63-1152 В передаче дела по заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, прекращая производство по делу, пришел к обоснованному выводу о том, что спор неподведомствен арбитражному суду.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11455/11 по делу N А53-1839/2010 В передаче дела по заявлению о прекращении договора о совместной деятельности и определении размера доли участника для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции обоснованно направил дело на новое рассмотрение в связи с необходимостью проверки соблюдения требований к заключению мирового соглашения как крупной сделки с целью защиты интересов третьих лиц.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11445/11 по делу N А08-5815/2009-19 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11390/11 по делу N А60-6610/2009 В передаче дела по заявлению конкурсного управляющего должника о признании недействительной сделки по зачету встречного однородного требования для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции обоснованно передал дело на новое рассмотрение.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11288/11 по делу N А65-12060/2010 В передаче дела по заявлению о признании общества несостоятельным (банкротом) для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, прекращая производство по жалобе, исходил из того, что заявитель не относится к лицам, имеющим право на обжалование определения об утверждении мирового соглашения применительно к статье 162 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11247/11 по делу N А12-984/2009 В передаче дела по заявлению об истребовании у арбитражного управляющего документов должника для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованным выводам о том, что непредоставление документов должника вновь назначенному конкурсному управляющему препятствует исполнению им своих обязанностей, права и законные интересы заявителя не нарушены.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-11247/11 по делу N А12-984/2009 В передаче дела по заявлению арбитражного управляющего о продлении конкурсного производства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, прекращая производство по заявлению, обоснованно исходил из того, что на момент обращения в суд заявитель не являлся конкурсным управляющим должника, его права и законные интересы не нарушены.

Определение ВАС РФ от 05.09.2011 N ВАС-10182/11 по делу N А40-80474/10-159-682 В передаче дела по иску о признании недействительными решений общего собрания акционеров общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что доказательств нарушения оспариваемыми решениями прав и законных интересов истца не представлено.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-7854/11 по делу N А56-38233/2010 В передаче дела по заявлению об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ за несвоевременное представление справки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения законодательства установлена Постановлением Президиума ВАС РФ, в силу чего заявитель может обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-7832/11 по делу N А56-38238/2010 В передаче дела по заявлению об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ за несвоевременное представление справки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения законодательства установлена Постановлением Президиума ВАС РФ, в силу чего заявитель может обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-6212/11 по делу N А56-42504/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконным постановления государственного органа о привлечении к административной ответственности за несоблюдение установленных сроков представления форм учета по валютным операциям для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как имеется возможность для пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-6210/11 по делу N А56-42502/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконным постановления государственного органа о привлечении к административной ответственности за несоблюдение установленных сроков представления форм учета по валютным операциям для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как по данному делу имеется возможность для пересмотра судебных актов по делу по новым обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 12115/11 по делу N А46-11025/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 12084/11 по делу N А14-13427/2008-447/31 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 12067/11 по делу N А72-405/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 12052/11 по делу N А40-96364/10-5-840 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 12042/11 по делу N А43-19922/2010-2-513 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 12040/11 по делу N А05-9106/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 12034/11 по делу N А40-13025/11-12-107 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 12033/11 по делу N А56-20162/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 12020/11 по делу N А40-93220/10-125-566 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 12016/11 по делу N А68-4620/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 11999/11 по делу N А68-267/Б-06 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 11985/11 по делу N А40-123197/10-160-1045 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 11980/11 по делу N А41-17613/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 11977/11 по делу N А12-21106/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора и об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 11973/11 по делу N А57-113/2003 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 11969/11 по делу N А69-2312/2010-14 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 11960/11 по делу N А07-20558/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 11944/11 по делу N А40-167995/09-83-1076 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 11939/11 по делу N А40-56522/10-83-529 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 11929/11 по делу N А50-19229/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 11920/11 по делу N А56-40781/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 11891/11 по делу N А13-17593/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 11912/11 по делу N А55-18729/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 11888/11 по делу N А43-18661/2010-34-522 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 11776/11 по делу N А40-36888/10-149-264 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11962/11 по делу N А65-28477/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11959/11 по делу N А32-11818/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11938/11 по делу N А14-8654/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11937/11 по делу N А45-20017/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11924/11 по делу N А56-37558/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11917/11 по делу N А40-27587/11-139-216 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11890/11 по делу N А40-97056/10-105-862 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора в части"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11884/11 по делу N А05-8866/2008 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11879/11 по делу N А56-44765/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11787/11 по делу N А76-7686/2009-25-20/1 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-10147/11 по делу N А43-22755/2010-1-552 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-12057/11 по делу N А65-19633/2009-СГ5-52 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-12023/11 по делу N А40-84068/10-22-744 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-12018/11 по делу N А40-90603/10-144-497 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11995/11 по делу N А40-60200/10-64-523 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11981/11 по делу N А40-22233/10-62-234 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11978/11 по делу N А27-13149/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11966/11 по делу N А12-24902/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-12046/11 по делу N А53-17199/10 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11997/11 по делу N А66-6937/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11877/11 по делу N А40-54221/10-28-461 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11262/11 по делу N А51-16386/2010 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11107/11 по делу N А74-2643/2010 "О приостановлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11089/11 по делу N А21-138/2011 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11085/11 по делу N А53-27/11 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-10718/11 по делу N А-32-23334/10-70/509-35АЖ "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-10663/11 по делу N А76-18763/2010-53-417 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 8474/11 по делу N А13-9495/2010 "Об отмене приостановления исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 8246/11 по делу N А40-50816/10-10-377 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 1592/11 по делу N А40-34407/10-32-245 "О восстановлении срока на подачу заявления и принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 12052/11 по делу N А40-96364/10-5-840 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 12045/11 по делу N А50-15809/2010 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 11939/11 по делу N А40-56522/10-83-529 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 11933/11 по делу N А60-28236/2010-С2 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 11925/11 по делу N А55-337/20011 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 11909/11 по делу N А40-82861/10-47-723 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 10529/11 по делу N А23-3929/10А-3-196 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N 10526/11 по делу N А45-27864/2009 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-9034/11 по делу N А63-671/2009-С1-40 "О приостановлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-15564/10 по делу N А40-16611/07-86-73Б "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-12043/11 по делу N А53-12815/2010 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-12021/11 по делу N А31-7590/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-12010/11 по делу N А71-12020/2010-А18 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-12008/11 по делу N А41-16060/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-12006/11 по делу N А74-4254/2010 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11998/11 по делу N А21-9770/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11994/11 по делу N А56-55262/2009 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11992/11 по делу N А33-8221/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11990/11 по делу N А70-6711/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11986/11 по делу N А38-1937/2010 "Об оставлении заявления без движения"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11972/11 по делу N А53-15936/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11968/11 по делу N А76-17186/2009-27-339/147 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11963/11 по делу N А47-1964/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11956/11 по делу N А59-4077/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11953/11 по делу N А63-3155/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-9889/11 по делу N А41-29880/10 В передаче дела по заявлению о включении в реестр требований кредиторов процентов за пользование коммерческим кредитом и чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Дело направлено на рассмотрение в федеральный арбитражный суд для проверки в порядке кассационного производства правильности применения норм права.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-9817/11 по делу N А53-13863/2010 В передаче дела по заявлению об отмене постановления о привлечении к ответственности по ст. 16.16 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды обоснованно квалифицировали совершенное обществом правонарушение в качестве малозначительного, применив статью 2.9 КоАП РФ, и ограничились устным замечанием.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-9359/11 по делу N А32-25211/2010-62/292 В передаче дела по иску об изъятии в собственность субъекта РФ для краевых нужд путем выкупа недвижимого имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что предусмотренная законом процедура изъятия спорного объекта соблюдена, стоимость объекта и размер убытков определены оценщиком.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-9091/11 по делу N А33-6186/2010 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что истец оказывал услуги по водоотведению в отношении здания общежития и предоставлял коммунальные услуги, которые не были оплачены.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-8902/11 по делу N А56-78684/2009 В передаче дела по иску об обязании устранить недостатки, допущенные при строительстве дома, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из истечения срока исковой давности.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-8195/11 по делу N А55-9305/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения органа ФСС РФ о непринятии к зачету расходов, произведенных страхователем на цели обязательного социального страхования, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в требовании, исходил из того, что в заработок, исходя из которого исчисляются пособия, не включаются выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда, в том числе оплата стоимости питания.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-7617/11 по делу N А03-5864/2009 В передаче дела по иску о взыскании убытков в виде стоимости квартир, не полученных в результате неисполнения ответчиком обязательств, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно указал, что истец доказал совокупность обстоятельств, необходимую для взыскания убытков, определенных в размере рыночной стоимости квартир.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-7435/11 по делу N А45-7438/2010 В передаче дела по иску о признании права федеральной собственности на здание и права хозяйственного ведения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что предприятия связи отнесены исключительно к федеральной собственности, независимо от того, на чьем балансе они находятся.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-7276/11 по делу N А57-2165/2008 В передаче дела по заявлению о взыскании судебных расходов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из того, что понесенные предпринимателем судебные расходы, связанные с оплатой юридических услуг, разумны в заявленном размере.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-3767/11 по делу N А33-3943/2010 В передаче дела по иску о взыскании убытков, причиненных при исполнении обязанностей конкурсного управляющего, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о доказанности факта нарушения управляющим положений закона, что привело к нарушению прав кредитора на пропорциональное удовлетворение его требования и повлекло возникновение убытков.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-16838/09 по делу N А56-32094/2008 В передаче дела по иску о взыскании страхового возмещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды, частично удовлетворяя иск, исходили из того, что применительно к страхованию морского судна грубая неосторожность работников страхователя не может рассматриваться как грубая неосторожность самого страхователя.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-15094/10 по делу N А68-2491/10 В передаче дела по иску о признании недействительной сделки приватизации в части преобразования МУП в ОАО, передачи имущества, продажи акций и о применении последствий недействительности ничтожной сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что сделка совершена уполномоченным лицом и нарушений закона не установлено.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11410/11 по делу N А35-4154/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору о передаче застройщиком техническому заказчику функций технического заказчика по проектированию, организации строительства и техническому надзору комплексной жилой застройки микрорайона для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя иск, исходил из того, что ответчиком обязательства надлежащим образом не исполнены.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11394/11 по делу N А40-4905/10-62-76 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, прекращая производство по апелляционной жалобе, пришел к обоснованному выводу о том, что она подана с пропуском установленного срока и основания для его восстановления отсутствуют.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11391/11 по делу N А40-123801/10-59-1089 В передаче дела по иску о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, прекращая производство по делу, исходил из того, что сторонами заключено мировое соглашение, не противоречащее нормам АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11327/11 по делу N А75-11979/2010 В передаче дела по заявлению об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в требовании, исходил из наличия в действиях общества состава указанного правонарушения.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11253/11 по делу N А40-115196/10-99-627 В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа и обязании возместить НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что обществом утрачено право на возмещение спорного налога ввиду пропуска трехлетнего срока.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11232/11 по делу N А40-134788/10-148-871 В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ за привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина в отсутствие у него разрешения на работу для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что состав правонарушения доказан.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11228/11 по делу N А40-134785/10-148-870 В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ за привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина в отсутствие у него разрешения на работу для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что состав правонарушения доказан.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11225/11 по делу N А40-134770/10-148-873 В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ за привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина в отсутствие у него разрешения на работу для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что состав правонарушения доказан.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-11011/11 по делу N А43-17943/2010-16-415 В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления о привлечении к ответственности по ст. 14.3 КоАП РФ за нарушение законодательства о рекламе для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что состав правонарушения доказан.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-10990/11 по делу N А40-44099/10-102-366 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что восстановление имущества ответчика за счет истца является неосновательным сбережением ответчика.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-10972/11 по делу N А60-30158/2010-С3 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору энергоснабжения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд проверил количество принятой ответчиком электрической энергии, основанное на показаниях приборов учета, расположенных на трансформаторных подстанциях, установленных на границе балансовой принадлежности, за вычетом транзитного расхода и признал его обоснованным, в связи с чем иск удовлетворил.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-10966/11 по делу N А53-24032/2009 В передаче дела по заявлению о пересмотре решения суда об удовлетворении заявления о привлечении к ответственности по ст. 14.32 КоАП РФ по вновь открывшимся обстоятельствам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-10957/11 по делу N А33-15827/2010 В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения антимонопольного органа в части признания действий аукционной комиссии нарушающими ст. 41.9 ФЗ Закона о размещении заказов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о недоказанности наличия в действиях аукционной комиссии нарушений требований закона.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-10955/11 по делу N А41-26055/10 В передаче дела по иску в части взыскания долга за тепловую энергию для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что доказательств оплаты потребленной тепловой энергии ответчиком не представлено.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-10949/11 по делу N А54-2640/2010 В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения антимонопольного органа и предписаний, касающихся нарушения законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-10940/11 по делу N А40-79633/10-144-447 В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий таможенного органа по корректировке таможенной стоимости товара и обязании возвратить денежные средства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-10926/11 по делу N А21-1207/2011 В передаче дела по заявлению об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованным выводам о наличии в действиях заявителя состава правонарушения, соблюдении порядка привлечения к ответственности и отсутствии оснований для признания правонарушения малозначительным.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-10894/11 по делу N А40-105659/10-92-577 В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ за привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина при отсутствии у него разрешения на работу для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что состав правонарушения доказан.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-10865/11 по делу N А42-8504/2010 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что доказательств предоставления спорной суммы денег в качестве займа в материалах дела не имеется.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-10818/11 по делу N А40-117100/10-82-999 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что основания для пользования имуществом у ответчика отсутствовали, доказательств внесения платы за пользование имуществом не представлено.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-10815/11 по делу N А68-6421/10 В передаче дела по иску о возмещении убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязанностей конкурсного управляющего, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-10814/11 по делу N А04-4053/2010 В передаче дела по заявлению о признании недействительным приказа должностного лица государственного органа о приватизации земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из того, что участок отнесен к землям транспорта, ограничен в обороте и не может быть предоставлен в частную собственность.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-10802/11 по делу N А21-10237/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконными и отмене постановлений органа финансово-бюджетного надзора о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-10797/11 по делу N А51-14452/2010 В передаче дела по иску о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как неуказание в резолютивной части решения на взыскание денежных средств за счет казны муниципального образования в лице финансового органа не означает неправомерность судебного акта и не нарушает интересов муниципального образования, поскольку не влечет перемены источника возмещения вреда - казны.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-10760/11 по делу N А14-17267/2009-452/20 В передаче дела по иску о признании недействительным договора ипотеки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что спорный договор является сделкой с заинтересованностью, не доказано соблюдение установленного законом порядка одобрения сделки.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-10741/11 по делу N А56-3050/2008 В передаче дела по иску о понуждении к регистрации перехода права собственности на здание и земельный участок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ, и соблюдением судами положений АПК РФ об извещении сторон дела о времени и месте судебных заседаний.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-10722/11 по делу N А41-38685/10 В передаче дела по иску о взыскании ущерба в порядке суброгации, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что к страховщику, выплатившему страховое возмещение, перешло право требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-10721/11 по делу N А41-35218/10 В передаче дела по иску о взыскании ущерба в порядке суброгации, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что к страховщику, выплатившему страховое возмещение, перешло право требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-10705/11 по делу N А40-78431/10-100-684 В передаче дела по заявлению о признании действий по понуждению к оплате вступительного взноса в члены партнерства незаконными для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что действия ответчика (обращение с иском в суд) правомерны, поскольку право на судебную защиту является одним из основополагающих конституционных принципов, гарантирующих права и свободы граждан.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-10647/11 по делу N А33-18572/2010 В передаче дела по заявлению об отмене постановления органа финансово-бюджетного надзора о привлечении к ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о наличии в действиях заявителя состава вмененного ему административного правонарушения.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-10617/11 по делу N А40-83634/10-85-719 В передаче дела по иску о выселении из нежилых помещений и передаче их в освобожденном виде для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что из владения г. Москвы спорное имущество выбыло при отсутствии надлежаще заключенного договора купли-продажи, выражающего волю собственника на отчуждение помещений.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-7827/11 по делу N А45-6946/2010 Дело об исключении участника из общества, признании недействительным договора купли-продажи передано для пересмотра в порядке надзора, так как спор возник между участником общества и самим юридическим лицом относительно законности договора, являющегося крупной сделкой, вытекает из деятельности общества и связан с осуществлением прав одного из участников. Поэтому данный спор, вытекающий из корпоративных правоотношений, подведомствен арбитражному суду.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-7803/11 по делу N А63-2319/2010 Дело о привлечении к ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ передано для пересмотра в порядке надзора, так как в данном случае административные правонарушения считаются совершенными с момента осуществления внеочередного платежа по каждому периоду, решение суда, которым арбитражный управляющий привлечен к ответственности, оставленное без изменения постановлением апелляционного суда, вынесено за пределами срока давности.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-10782/11 по делу N А59-5480/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору оказания услуг связи для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд обоснованно произвел процессуальную замену первоначального ответчика в связи с его реорганизацией.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-10759/11 по делу N А65-17671/2010-СГ1-5 В передаче дела по заявлению о возмещении судебных расходов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что расходы на оплату услуг представителя не подпадают под понятие расходов по смыслу ст. 110 АПК РФ, поскольку представитель ответчика являлся его штатным сотрудником и представлял интересы в рамках трудового договора.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-9481/11 по делу N А66-5982/2010 В передаче дела по иску о взыскании неустойки за нарушение условий государственного контракта для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск в части, исходил из того, что доказаны неудовлетворительная очистка ответчиком мест рубок, недоруб и вырубка деревьев, не подлежащих рубке, и соблюдение истцом порядка освидетельствования нарушений.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-7623/11 по делу N А28-7717/2010250-12 В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя по возбуждению исполнительных производств о взыскании с должника административного штрафа и бездействия, выразившегося в их неприостановлении, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из того, что указанные требования подлежат включению в реестр требований кредиторов.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-10829/11 по делу N А24-999/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-9481/11 по делу N А66-5982/2010 В передаче дела по иску о взыскании неустойки за нарушение условий государственного контракта для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск в части, исходил из того, что доказаны неудовлетворительная очистка ответчиком мест рубок, недоруб и вырубка деревьев, не подлежащих рубке, и соблюдение истцом порядка освидетельствования нарушений.

Определение ВАС РФ от 02.09.2011 N ВАС-7623/11 по делу N А28-7717/2010250-12 В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя по возбуждению исполнительных производств о взыскании с должника административного штрафа и бездействия, выразившегося в их неприостановлении, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из того, что указанные требования подлежат включению в реестр требований кредиторов.

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11851/11 по делу N А55-21826/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-9455/11 по делу N А19-22489/09-30-56 В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично отказывая в иске, исходил из необходимости при исчислении ЕНВД применения в качестве физического показателя всей площади арендуемых стоянок, включая въезды, выезды и проезды.

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-9088/11 по делу N А03-7684/2010 В передаче дела по заявлению об отмене постановления налогового органа о привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ и решения по жалобе на указанное постановление для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-8848/11 по делу N А40-137072/09-79-887 В передаче дела по заявлению о признании недействительными приказов Росохранкультуры для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в требовании, исходил из отсутствия нарушений порядка принятия решений аккредитационной комиссией, на основании которых вынесены оспариваемые приказы.

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-8706/11 по делу N А32-28090/2009-35/589 В передаче дела по иску об обращении взыскания на имущество должника, незаконно полученное третьим лицом, в размере непогашенного требования кредитора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что в рамках других дел арбитражного суда была установлена ничтожность сделок, заключенных должником и третьим лицом, по отчуждению имущества.

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-8639/11 по делу N А72-9445/2010 В передаче дела по заявлению о привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции обоснованно прекратил производство по жалобе лица, не участвовавшего в деле, на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-8639/11 по делу N А72-9445/2010 В передаче дела по заявлению о привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя требование, исходил из наличия в действиях общества состава указанного правонарушения и соблюдения процедуры привлечения к ответственности.

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11446/11 по делу N А58-5323/10 В передаче дела по иску о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что право истца на взыскание процентов основано на договоре уступки права требования.

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11424/11 по делу N А19-14698/2010-54 В передаче дела по иску о взыскании ущерба в виде расходов на страховое возмещение для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из непредставления доказательств нецелевого расходования средств социального страхования, а допущенные ответчиком нарушения не находятся в причинной связи с возникновением у истца расходов.

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11421/11 по делу N А53-25008/2010 В передаче дела по заявлению в части привлечения к ответственности за неполную уплату ЕНВД в виде штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление лишь в указанной части, суд исходил из занижения физического показателя при исчислении ЕНВД.

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11404/11 по делу N А53-3385/10 В передаче дела по иску об обязании выполнить обязательства по государственному контракту и устранить недостатки выполненных работ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что факт некачественного выполнения работ доказан материалами дела.

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11379/11 по делу N А50П-455/2010 В передаче дела по иску о возмещении ущерба для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции, отказывая в иске, пришел к обоснованным выводам об отсутствии доказательств извещения подрядчика о выявленных недостатках работ и наличии мирового соглашения, в котором отражено отсутствие претензий заказчика по качеству, срокам и иным обязательствам генподрядчика.

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11379/11 по делу N А50П-455/2010 В передаче дела по иску о возмещении ущерба для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции, отказывая в иске, пришел к обоснованным выводам об отсутствии доказательств извещения подрядчика о выявленных недостатках работ и наличии мирового соглашения, в котором отражено отсутствие претензий заказчика по качеству, срокам и иным обязательствам генподрядчика.

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11379/11 по делу N А50П-455/2010 В передаче дела по иску о возмещении ущерба для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции, отказывая в иске, пришел к обоснованным выводам об отсутствии доказательств извещения подрядчика о выявленных недостатках работ и наличии мирового соглашения, в котором отражено отсутствие претензий заказчика по качеству, срокам и иным обязательствам генподрядчика.

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11341/11 по делу N А65-19873/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения о взыскании страховых взносов за счет денежных средств на счетах плательщика в банке для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции, удовлетворяя заявление, обоснованно указал, что решение не соответствует закону, а ошибка в заполнении формы АДВ-11 не может повлечь взыскания взносов, обязанность по уплате которых отсутствует.

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11294/11 по делу N А10-2718/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что сторонами представлены доказательства согласования объемов работ и цены работ только в установленном судом размере.

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11246/11 по делу N А71-8677/2010 В передаче дела по иску о признании недействительными торгов по реализации имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно указал, что размещение информации о торгах до передачи арестованного имущества специализированной организации является нарушением порядка проведения торгов, что повлекло реализацию имущества после его отзыва и в отсутствие обязательства.

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11224/11 по делу N А47-7074/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения органа ФСС РФ о непринятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованным выводам о соблюдении заявителем условий, необходимых для возмещения расходов, и представлении доказательств обоснованности выплаты пособия по беременности и родам работнику.

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11202/11 по делу N А58-7759/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконным приказа о досрочном прекращении права пользования недрами по лицензии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованным выводам о доказанности нарушения обществом существенных условий лицензионного соглашения и неисполнении им в установленный уведомлением срок допущенных нарушений.

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-9100/11 по делу N А21-12197/2009 "О возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-7573/11 по делу N А19-11015/10-21 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-2995/10 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-15503/08 по делу N А56-12912/2007 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-15139/08 по делу N А56-10793/2007 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-12760/06 по делу N А14-2466-2005/59/4 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-12477/10 по делу N А27-4198/2008 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-12011/11 по делу N А49-2555/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11993/11 по делу N А32-12714/2010-50/179 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11974/11 по делу N А33-11402/2010 "О восстановлении пропущенного процессуального срока и о принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11967/11 делу N А74-3315/2010 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11967/11 по делу N А74-3315/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11957/11 по делу N А19-5827/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11951/11 по делу N А52-2456/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11949/11 по делу N А52-1169/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11931/11 по делу N А32-26974/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11919/11 по делу N А71-20226/2009-Г9 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11915/11 по делу N А40-61370/10-157-515 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11911/11 по делу N А41-35041/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11907/11 по делу N А41-26688/08 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11906/11 по делу N А41-24692/10 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11904/11 по делу N А56-84634/2009 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11903/11 по делу N А41-15560/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11902/11 по делу N А44-5273/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11901/11 по делу N А40-69514/09-100-635 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11897/11 по делу N А40-1231/10-3-9 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11880/11 по делу N А55-19710/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11874/11 по делу N А66-8139/2010 "О принятии к пОпределение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11897/11 по делу N А40-1231/10-3-9 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

оизводству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11872/11 по делу N А58-5997/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11866/11 по делу N А03-163/2010 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11865/11 по делу N А72-1850/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11860/11 по делу N А23-4697/09Г-15-231 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-8910/11 по делу N А75-9210/2010 Дело о понуждении к совершению действий по восстановлению и приведению в состояние летной годности воздушного судна передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как правоотношения сторон на момент рассмотрения спора являются правоотношениями по договору хранения, а не договора аренды, поскольку обязательство по возврату воздушного судна вытекает именно из договора аренды.

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-7121/11 по делу N А19-15038/09-7-4 Дело о взыскании задолженности по арендной плате передано для пересмотра в порядке надзора, так как изменение размера арендной платы в случае изменения цен и тарифов, вида деятельности арендатора не является в данном случае изменением условия договора о размере арендной платы применительно к п. 3 ст. 614 ГК РФ, а представляет собой исполнение согласованного сторонами условия договора.

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11851/11 по делу N А55-21826/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11848/11 по делу N А19-1119/2010-15 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 01.09.2011 N ВАС-11846/11 по делу N А19-19876/10 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-9984/11 по делу N А19-20761/10-15 В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения налогового органа об уплате недоимки по НДС, налогу на прибыль для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в требовании, исходил из того, что заявителем неправомерно заявлен налоговый вычет по НДС и включены затраты по взаимоотношениям с контрагентом, поскольку первичные документы содержат недостоверные сведения.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-9614/11 по делу N А40-46437/10-26-384 В передаче дела по иску в части взыскания упущенной выгоды, защиты деловой репутации для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в указанной части иска, исходил из того, что истец не доказал факты оплаты оборудования третьим лицам и распространения сведений, порочащих его деловую репутацию.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-9562/11 по делу N А70-8672/2010 В передаче дела по иску о взыскании неустойки по договору субподряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из отсутствия вины ответчика в нарушении графика выполнения работ, поскольку выполнение работ по договору приостанавливалось по объективным причинам, не зависящим от ответчика, и истец знал о приостановлении работ.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-9432/11 по делу N А73-12844/2010 В передаче дела по заявлению об отмене постановления о привлечении к ответственности по ст. 10.8 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя требование, исходил из того, что постановление вынесено неуполномоченным должностным лицом.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-9431/11 по делу N А73-13329/2010 В передаче дела по заявлению об отмене постановления о привлечении к ответственности по ст. 10.8 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя требование, исходил из того, что постановление вынесено неуполномоченным должностным лицом.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-9262/11 по делу N А35-7364/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий, связанных с отказом утверждения схемы расположения земельного участка, занятого гидротехническим сооружением с прудом, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что обществом не предоставлено доказательств, свидетельствующих о наличии у него прав на водный объект (пруд), расположенный на испрашиваемом участке.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-9145/11 по делу N А40-138379/10-73-672 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что ответчик работы по договору не выполнил.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-9043/11 по делу N А48-4292/2009(19) В передаче дела по заявлению о включении в третью очередь реестра требований кредиторов требований, вытекающих из кредитного соглашения, договора поручительства и обеспеченных залогом имущества, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, дело направлено на рассмотрение в суд кассационной инстанции, так как имеются основания для проверки правильности применения судами норм права.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-8586/11 по делу N А72-7085/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконными решения органа ПФ РФ и действий по списанию денежных средств в бесспорном порядке для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя требование, исходил из отсутствия у органа ПФ РФ оснований для принудительного взыскания возникшей после открытия конкурсного производства задолженности по страховым взносам.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-8538/11 по делу N А68-1765/10-78/Б-10 В передаче дела по заявлению о взыскании расходов, понесенных в процедуре наблюдения, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск в части, исходил из отсутствия у должника денежных средств и имущества, достаточных для погашения истребуемых расходов.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-7475/11 по делу N А40-71965/10-140-346 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о доначислении НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя требование, пришел к выводу о том, что в данном случае отношения между чекодателем и чекодержателем электронных чеков на предъявителя могут быть квалифицированы как заемные отношения, а операции займа в денежной форме освобождаются от налогообложения.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-6925/11 по делу N А51-15857/2009 В передаче дела по заявлению о включении в реестр требований кредиторов требования, обеспеченного залогом, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в требовании, исходил из того, что договор залога не соответствует требованиям закона, поскольку при определении в договоре предмета залога должна быть названа не только видовая принадлежность имущества, но и должны быть указаны его индивидуальные характеристики.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-6304/11 по делу N А21-11255/2009 В передаче дела по заявлению об утверждении положения о порядке, сроках и об условиях продажи залогового имущества, разрешении разногласий между кредитором и конкурсным управляющим по вопросу порядка и условий проведения торгов по реализации предмета залога для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-18019/10 по делу N А40-153219/09-64-1007 В передаче дела по иску о взыскании долга по лизинговым платежам, пеней для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о невнесении ответчиком лизинговых платежей.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-17147/10 по делу N А65-22387/2008-Сг4-49 В передаче дела по иску в части признания недействительными сделок должника по отчуждению двух земельных участков, взыскании стоимости земельных участков и убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из непредставления договора купли-продажи спорного имущества.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-16582/10 по делу N А45-26708/2009 В передаче дела по иску о взыскании долга по оплате тепловой энергии в связи с проведением корректировки размера платы за коммунальные услуги для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из отсутствия долга у управляющей компании за принятую в спорный период тепловую энергию.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-14304/10 по делу N А81-4482/2009 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору подряда и пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, направляя дело на новое рассмотрение, суд исходил из того, что судом не предоставлена возможность ответчику ознакомиться с представленными истцом документами и изложить свою позицию в отношении вида и объема работ, указанных в представленном истцом реестре выполненных по договору работ.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-14011/10 по делу N А53-3103/09 В передаче дела по иску в части взыскания стоимости недопоставленного товара для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что уплаченная истцом сумма, на которую ему не передан кирпич в рамках договора поставки, не является агентским вознаграждением.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-13821/10 по делу N А40-72343/09-61-556 В передаче дела по заявлению в части взыскания судебных расходов на оплату услуг представителя для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из подтверждения оказанных услуг и их оплаты представленными истцом в материалы дела актами выполненных работ и платежными поручениями.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-12553/10 по делу N А72-16098/2009 В передаче дела по иску об обязании прекратить нарушение права пользования и распоряжения строительным песком путем снятия охраны объекта для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, направляя дело на новое рассмотрение, суд исходил из отсутствия оценки фактически возникшим правоотношениям, связанным с добычей песка, при рассмотрении дела.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-11482/11 по делу N А29-5887/2010 В передаче дела по иску в части взыскания долга, неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами по государственным контрактам на поставку изделий медицинского назначения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из отсутствия доказательств оплаты ответчиком поставленного истцом товара в установленные сторонами сроки.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-11470/11 по делу N А03-8317/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа в части доначисления НДФЛ, ЕСН, НДС, начисления пеней и штрафов за неполную уплату указанных налогов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что представленные заявителем документы содержат недостоверные сведения, им не доказан факт приобретения товара у некоторых контрагентов.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-11448/11 по делу N А40-98518/10-137-890 В передаче дела по иску в части взыскания долга и пеней по дополнительному соглашению к договору на генеральное проектирование застройки жилого района для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из доказанности факта выполнения работ субподрядчиком и передачи результата генпроектировщику вступившим в законную силу судебным актом, имеющим преюдициальное значение для дела.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-11425/11 по делу N А19-12795/10-56 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа в части доначисления НДС и налога на прибыль, уменьшения убытков по налогу на прибыль для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что налоговым органом в остальной части доказана направленность заявителя на получение необоснованной налоговой выгоды.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-11420/11 по делу N А42-5650/2010 В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения органа Пенсионного фонда РФ о привлечении к ответственности за несвоевременное сообщение клиенту о закрытии счета для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что заявитель не включен в перечень юридических лиц, на которые может быть возложена ответственность за указанное бездействие.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-11383/11 по делу N А66-1007/2011 В передаче дела по заявлению о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ за нарушение им при исполнении обязанностей требований ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-11380/11 по делу N А19-12384/10-18 В передаче дела по заявлению об обязании налогового органа возвратить НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что несоответствие данных, содержащихся в документах, с данными, отраженными в декларациях, повлекло занижение налоговых вычетов, общество имело возможность для правильного исчисления НДС при подаче первоначальных деклараций.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-11364/11 по делу N А32-21548/2010-32/385 В передаче дела по иску о признании недействительным договора поручительства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что требование истца предъявлено по истечении установленного законом срока исковой давности, о применении которой заявлено ответчиком.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-11297/11 по делу N А10-2704/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что доказательств ухудшения качества работ по правке опор в связи с их исполнением иным способом (без бурения) ответчиком не представлено, а также не доказано невыполнение истцом работ по демонтажу и монтажу провода.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-11280/11 по делу N А42-3134/2009 В передаче дела по заявлению о признании должника несостоятельным (банкротом) для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как дело рассмотрено по существу и решением суда должник признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство, в связи с чем заявление об отмене определения об оставлении заявления без рассмотрения становится беспредметным.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-11270/11 по делу N А41-5425/11 В передаче дела по заявлению о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства ответчика, а в случае недостаточности денежных средств - наложения ареста на алкогольную продукцию и иные товары для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к выводу об обоснованности заявленных обеспечительных мер.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-11259/11 по делу N А73-12585/2010 В передаче дела по заявлению в части обязания органа Пенсионного фонда РФ принять решение о возврате излишне уплаченных страховых взносов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно указал, что трехлетний срок для обращения в суд подлежит исчислению с момента получения заявителем акта проверки, из которого стало известно об излишней уплате взносов.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-11206/11 по делу N А75-8523/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору оказания транспортных услуг и процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованным выводам о том, что факт оказания истцом услуг подтвержден документально, доказательств выполнения обязательств в части оплаты данных услуг ответчиком не представлено.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-11185/11 по делу N А42-5652/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения органа Пенсионного фонда РФ о привлечении к ответственности полевого учреждения Банка России за несвоевременное сообщение сведений о закрытии счета для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно указал, что Банк России не включен в перечень юридических лиц, на которых может быть возложена указанная ответственность.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-10096/11 по делу N А82-4393/2010-27 Дело о признании незаконным акта налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения передано для пересмотра в порядке надзора, так как представленные заявителем документы, оформленные от имени несуществующих юридических лиц, в силу правовой позиции постановления Президиума ВАС РФ от 18.11.2008 N 7588/08 не могут служить основанием для учета расходов и принятия налоговых вычетов по ЕСН.

Определение ВАС РФ от 31.08.2011 N ВАС-10095/11 по делу N А82-4392/2010-27 Дело о признании недействительным решения инспекции о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как суд, удовлетворяя заявление, не учел, что данные о контрагентах, которые были указаны в представленных документах, в ЕГРЮЛ отсутствуют.

Определение ВАС РФ от 30.08.2011 N ВАС-9896/11 по делу N А40-46209/10-17-270 В передаче дела по заявлению об отмене постановления главного судебного пристава РФ об отказе в рассмотрении жалобы по существу, обязании рассмотреть жалобу и обратиться в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке соответствия п. 3 ч. 1 ст. 125 ФЗ "Об исполнительном производстве" Конституции РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 30.08.2011 N ВАС-7943/11 по делу N А41-22480/10 В передаче дела по заявлению о признании недействительным уведомления органа ФСС РФ о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения норм законодательства, рассматриваемых в настоящем споре, установлена ВАС РФ, в силу чего заявитель может обратиться о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 30.08.2011 N ВАС-670/11 по делу N А73-5406/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения налогового вычета по ЕСН на сумму ошибочно уплаченных страховых взносов установлена ВАС РФ и заявитель имеет право обратиться о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов по настоящему делу.

Определение ВАС РФ от 30.08.2011 N ВАС-670/11 по делу N А73-5406/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения налогового вычета по ЕСН на сумму ошибочно уплаченных страховых взносов установлена ВАС РФ и заявитель имеет право обратиться о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов по настоящему делу.

Определение ВАС РФ от 30.08.2011 N ВАС-15155/10 по делу N А12-1886/2008 В передаче дела по иску о взыскании кредиторской задолженности в порядке субсидиарной ответственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 30.08.2011 N ВАС-1188/10 по делу N А50-8730/2009 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по оплате потерь электрической энергии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из недоказанности истцом величины фактических потерь, возникших в сетях ответчика при передаче электрической энергии бытовым потребителям.

Определение ВАС РФ от 30.08.2011 N ВАС-11486/11 по делу N А74-3751/2010 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что предварительный договор инвестирования строительства прекратил свое действие, основной договор не заключен, перечисленные истцом в рамках исполнения договора денежные средства не возвращены.

Определение ВАС РФ от 30.08.2011 N ВАС-11474/11 по делу N А45-18927/2010 В передаче дела по иску в части взыскания долга по обязательствам купли-продажи товара для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из доказанности истцом факта передачи ответчику товара по товарным накладным, его получения полномочными представителями ответчика по доверенностям без замечаний.

Определение ВАС РФ от 30.08.2011 N ВАС-11442/11 по делу N А40-130153/10-94-799 В передаче дела по заявлению о признании незаконным принятого решения об отказе в государственной регистрации и обязании осуществить государственную регистрацию дополнительного соглашения к договору аренды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что для целей указанной регистрации представлены необходимые документы.

Определение ВАС РФ от 30.08.2011 N ВАС-11406/11 по делу N А27-8241/2009 В передаче дела по требованию о признании недействительной сделкой действий должника по перечислению денежных средств обществу и применении последствий ее недействительности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд обоснованно прекратил производство по апелляционной жалобе в связи с отказом заявителя от нее, при этом отказ от жалобы не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Определение ВАС РФ от 30.08.2011 N ВАС-11366/11 по делу N А32-22514/2010-20/465 В передаче дела по иску о признании прекращенным договора ипотеки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что досрочным истребованием кредитных средств кредитный договор между банком и заемщиком не был расторгнут, наличие оснований для вывода о прекращении ипотеки не доказано.

Определение ВАС РФ от 30.08.2011 N ВАС-11365/11 по делу N А32-22513/2010-20/464 В передаче дела по иску о признании прекращенным договора поручительства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что требование о досрочном возврате кредита не влечет прекращения поручительства.

Определение ВАС РФ от 30.08.2011 N ВАС-11355/11 по делу N А24-3487/2010 В передаче дела по иску о признании незаконным решения об отказе в заключении договора по организации обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания в павильоне для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, обоснованно указал, что уполномоченным органом установлена недопустимость размещения в зоне расположения жилого дома каких-либо объектов.

Определение ВАС РФ от 30.08.2011 N ВАС-11274/11 по делу N А41-4588/11 В передаче дела по заявлению о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства ответчика для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к выводу об обоснованности заявленных обеспечительных мер.

Определение ВАС РФ от 30.08.2011 N ВАС-11249/11 по делу N А53-19781/2010 В передаче дела по заявлению о признании недействительными решений налогового органа, обязании возвратить излишне уплаченные суммы НДС, пени и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что заявителем не представлены надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные ст. 165 Налогового кодекса РФ.

Определение ВАС РФ от 30.08.2011 N ВАС-9797/11 по делу N А67-3850/2010 Дело о взыскании задолженности по оплате фактических потерь электрической энергии передано для пересмотра в порядке надзора, так как вывод судов о правильности расчета ответчика, определившего объем электрической энергии, отпущенной из его сетей потребителям на основании расчетного способа, предусмотренного пунктом 145 Правил розничных рынков, не соответствует содержанию указанных Правил.

Определение ВАС РФ от 30.08.2011 N ВАС-9342/11 по делу N А40-59208/10-99-311 Дело о признании частично недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности, а также доначислении сумм налогов и пени передано для пересмотра в порядке надзора оспариваемых судебных актов на основании п. 1 ст. 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации как нарушающих единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права.

Определение ВАС РФ от 30.08.2011 N ВАС-8472/11 по делу N А40-70298/10-135-265 Дело о взыскании задолженности по арендным платежам по договору аренды участка, пени передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как суд пришел к обоснованному выводу о том, что общество не исполнило своей обязанности по внесению выкупной цены в полном объеме, его обязательства по договору аренды подписанием договора купли-продажи спорного участка не прекращены.

Определение ВАС РФ от 30.08.2011 N ВАС-7994/11 по делу N А10-1026/08 Дело о признании права собственности на обыкновенные бездокументарные акции, договора купли-продажи акций ничтожным, истребовании акций из незаконного владения передано для пересмотра в порядке надзора, так как компания не являлась единственным участником общества на момент принятия общим собранием решения. Другим участником на тот момент являлось третье лицо, которое было лишено права на управление делами хозяйственного общества, поскольку не было уведомлено о проведении общего собрания и не принимало в нем участие.

Определение ВАС РФ от 30.08.2011 N ВАС-4238/11 по делу N А40-59378/10-137-510 Дело о признании недействительным решения повторного внеочередного общего собрания акционеров передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как суды не учли, что решение общего собрания акционеров может быть признано недействительным в случае, если соответствующие нарушения ФЗ "Об акционерных обществах" допущены самим обществом.

Приказ ВАС РФ от 30.08.2011 N 112 "Об утверждении Порядка организации личного приема граждан и представителей организаций в Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации"

Определение ВАС РФ от 29.08.2011 N ВАС-9912/11 по делу N А14-12520/2009 В передаче дела по иску об обязании заключить договор купли-продажи памятника градостроительства и архитектуры для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что заключение сделки способствует увеличению активов общества, признанного банкротом, которые будут направлены на погашение требований кредиторов.

Определение ВАС РФ от 29.08.2011 N ВАС-9760/11 по делу N А55-18534/2010 В передаче дела по иску о признании недействительными решений внеочередного собрания общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что кворум для принятия решений имелся, голосование истицы не могло повлиять на результат голосования, а также пропущен срок исковой давности.

Определение ВАС РФ от 29.08.2011 N ВАС-8602/11 по делу N А09-3560/2010 В передаче дела по иску о признании недействительными договоров уступки права аренды земельных участков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что передача прав аренды осуществлена в нарушение условий инвестиционного контракта на строительство жилых домов и с нарушением прав третьих лиц.

Определение ВАС РФ от 29.08.2011 N ВАС-7512/11 по делу N А67-4345/2010 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из установления факта использования ответчиком помещения, принадлежащего на праве общей долевой собственности истцу и ответчику.

Определение ВАС РФ от 29.08.2011 N ВАС-7289/11 по делу N А80-02/2005-Б В передаче дела по заявлению о взыскании вознаграждения конкурсного управляющего для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя требование, исходил из того, что вознаграждение за счет средств должника не выплачено, его размер подтвержден.

Определение ВАС РФ от 29.08.2011 N ВАС-2775/11 по делу N А53-10156/2010 В передаче дела по иску о признании незаключенным учредительного договора юридического лица для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 29.08.2011 N ВАС-15208/08 по делу N А12-1257/2005 В передаче дела по иску о признании недействительными сделок по перечислению за должника денежных средств для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что нераспределение судебных расходов между сторонами не свидетельствует о наличии предусмотренных АПК РФ оснований для передачи дела для пересмотра в порядке надзора оспариваемых судебных актов.

Определение ВАС РФ от 29.08.2011 N ВАС-11467/11 по делу N А76-13489/2010-66-465 В передаче дела по иску о признании права собственности на акции юридического лица и обязании восстановить на лицевом счете списанные акции для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из доказанности факта приобретения истцом акций и отсутствия оснований для списания с лицевого счета истца указанных акций.

Определение ВАС РФ от 29.08.2011 N ВАС-11417/11 по делу N А07-11463/2009 В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий конкурсного управляющего должника, выразившихся в неправильном указании в публикации о введении конкурсного производства даты закрытия реестра требований кредиторов должника, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что дата закрытия реестра требований кредиторов указана неправильно.

Определение ВАС РФ от 29.08.2011 N ВАС-11416/11 по делу N А41-37135/10 В передаче дела по иску в части взыскания упущенной выгоды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что в связи с ненаправлением покупателем заявок поставщику, являющихся основанием для отгрузки товара, произошло снижение объемов поставки.

Определение ВАС РФ от 29.08.2011 N ВАС-11320/11 по делу N А56-75316/2009 В передаче дела по иску о взыскании убытков, причиненных в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей конкурсного управляющего, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции, отказывая в иске, обоснованно указал, что спорные расходы относились к текущим платежам, при погашении долга по заработной плате и оплате услуг привлеченных лиц не нарушен закон.

Определение ВАС РФ от 29.08.2011 N ВАС-11311/11 по делу N А55-22884/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения налогового органа об отказе в регистрации создания общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что заявителем представлены все необходимые для регистрации документы, у налогового органа отсутствовали предусмотренные законом основания для отказа в регистрации.

Определение ВАС РФ от 29.08.2011 N ВАС-11278/11 по делу N А56-49850/2009 В передаче дела по заявлению о банкротстве должника в части прекращения процедуры конкурсного производства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 29.08.2011 N ВАС-11230/11 по делу N А65-36718/2009-СГ4-60 В передаче дела по заявлению о включении требования в реестр требований кредиторов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, отказывая в удовлетворении заявления и признавая требование подлежащим удовлетворению за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр, указал, что требование заявлено после закрытия реестра.

Определение ВАС РФ от 29.08.2011 N ВАС-11226/11 по делу N А40-134771/10-148-874 В передаче дела по заявлению об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ за привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина, не имеющего разрешения на работу, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о доказанности совершения заявителем вменяемого ему правонарушения.

Определение ВАС РФ от 29.08.2011 N ВАС-11221/11 по делу N А70-11680/2010 В передаче дела по иску о расторжении договора на изготовление и поставку продукции, взыскании неотработанного аванса и процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованным выводам о том, что ответчик выполнил работы с нарушением требований к качеству и отказался устранить допущенные нарушения, срок выполнения работ по договору истек.

Определение ВАС РФ от 29.08.2011 N ВАС-11212/11 по делу N А43-23022/2010-3-632 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору на техническое обслуживание общего имущества многоквартирного жилого фонда и процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу об отсутствии у ответчика обязательств по оплате услуг после расторжения договора и прекращения обязательств сторон.

Определение ВАС РФ от 29.08.2011 N ВАС-9709/11 по делу N А40-12571/09-78-33"Б" Дело о признании незаконным договора об отступном, применении последствий недействительности сделки передано для пересмотра в порядке надзора, так как вывод судов относительно того, что на момент предоставления отступного банк являлся залоговым кредитором, не основан на материалах дела, также суды неправильно квалифицировали предоставление отступного как действие, совершенное в процессе обычной хозяйственной деятельности.

Определение ВАС РФ от 29.08.2011 N ВАС-11673/11 по делу N А65-24435/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 29.08.2011 N ВАС-10406/11 по делу N А53-15356/2010 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 29.08.2011 N 11725/11 по делу N А43-11060/2010-3-341 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 29.08.2011 N 11719/11 по делу N А32-3714/2010-16/68 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора (в части)"

Определение ВАС РФ от 29.08.2011 N ВАС-11616/11 по делу N А46-1257/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-9910/11 по делу N А15-970/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору купли-продажи для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, прекращая производство по делу, установил, что ранее спорная сумма уже была взыскана судом; у истца имеется возможность обратиться с заявлением о процессуальном правопреемстве.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-9868/11 по делу N А45-12953/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что материальные расходы на приобретение сырья подлежат учету в том налоговом периоде, в котором произошла реализация продукции, в стоимости которой они учтены.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-8672/11 по делу N А10-3445/2010 В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности по п. 1 ст. 129.1 НК РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о наличии в действиях заявителя состава вмененного правонарушения.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-8621/11 по делу N А67-5392/2010 В передаче дела по иску о признании недействительным договора добровольного коллективного страхования для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-8419/11 по делу N А82-4743/2009-99 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что деятельность заявителя по оказанию услуг с использованием погрузочно-разгрузочной техники не подпадает под обложение ЕНВД, в связи с чем доначисление налогов по общей системе налогообложения обоснованно.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-7924/11 по делу N А57-8347/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что представленные заявителем документы содержат недостоверные сведения и не могут являться основанием для учета затрат в составе расходов, учитываемых при применении упрощенной системы налогообложения.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-7538/10 по делу N А31-4257/2008 В передаче дела по заявлению о пересмотре решения суда по делу о взыскании действительной стоимости доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью по вновь открывшимся обстоятельствам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что приведенные заявителем фактические данные представляют собой новые доказательства.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11461/10 по делу N А32-23503/2004-41/516 В передаче дела по иску о признании права собственности на здание для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что хотя здание является самовольной постройкой, оно находится на земельном участке, принадлежащем истцу на праве постоянного (бессрочного) пользования и не нарушает права и интересы других лиц, не угрожает жизни и здоровью граждан.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11373/11 по делу N А13-3929/2010 В передаче дела по заявлению о замене должника по делу на его правопреемника для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из подтверждения заявителем факта реорганизации должника.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11332/11 по делу N А60-37713/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по оплате услуг по подъему и подготовке питьевой воды и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из подтверждения факта оказания истцом указанных услуг ответчику.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11284/11 по делу N А65-28572/2009-СА2-41 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что при переходе на УСН суммы НДС, ранее уплаченные при приобретении основных средств, подлежат восстановлению в налоговом периоде, предшествующем изменению режима налогообложения.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11274/09 по делу N А40-46392/08-31-478 В передаче дела по заявлению о взыскании судебных издержек для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что наличие и размер понесенных заявителем расходов документально подтверждены.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11216/11 по делу N А50-17238/2010 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из обязанности Российской Федерации как собственника нежилого помещения, расположенного в многоквартирном жилом доме, нести расходы по оплате коммунальных услуг, а также бремя содержания и текущего ремонта общедомового имущества.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11190/11 по делу N А41-34781/10 В передаче дела по иску о взыскании долга по государственному контракту и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом работы по контракту выполнены, результат работ передан по актам приема-передачи, подписанным заказчиком без замечаний.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11190/11 по делу N А41-34781/10 В передаче дела по иску о взыскании долга по государственному контракту и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом работы по контракту выполнены, результат работ передан по актам приема-передачи, подписанным заказчиком без замечаний.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11152/11 по делу N А21-5597/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности за услуги по размещению и захоронению твердых бытовых отходов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом не представлены доказательства оказания указанных услуг.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11142/11 по делу N А77-752/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности за поставленный природный газ и услуги по обслуживанию газового оборудования для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что иск предъявлен за пределами срока исковой давности.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11125/11 по делу N А07-13632/2010 В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления НДС, пени и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что факт предоставления заявителю поручительства взаимозависимым лицом не свидетельствует о неправомерности применения налогового вычета.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11114/11 по делу N А65-30709/2009-СГ1-58 В передаче дела по иску об обращении взыскания на заложенное имущество для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, исходил из того, что запись об ипотеке была погашена на основании совместного заявления залогодателей и залогодержателя, а действия по погашению регистрационной записи об ипотеке признаны законными арбитражным судом.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11096/11 по делу N А05-4877/2010 В передаче дела по заявлению о взыскании судебных расходов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из факта оказания заявителю юридических услуг и их оплаты; доказательства чрезмерности взыскиваемых расходов не представлены.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11079/11 по делу N А40-117695/10-59-1044 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что обязательства вследствие неосновательного обогащения у банка перед истцом не возникло, поскольку спорная сумма получена не собственно банком, а его клиентом и распоряжаться ею банк не вправе.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11070/11 по делу N А65-18110/2010-СГ3-14 В передаче дела по иску о применении последствий недействительности сделки по передаче имущества кооператива для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истец обратился в суд с пропуском срока исковой давности.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11062/11 по делу N А75-8896/2010 В передаче дела по заявлению о взыскании недоимки по страховым взносам на страховую часть трудовой пенсии и пеней для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что у учреждения имелась переплата по страховым взносам на накопительную часть трудовой пенсии.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11036/11 по делу N А76-15526/2009-36-111 В передаче дела по заявлению о включении в реестр требований кредиторов должника недоимки по налогам и сборам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая частично в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что в отношении части задолженности налоговым органом не доказано основание ее возникновения либо соблюдение порядка и сроков ее взыскания.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11028/11 по делу N А73-11822/2010 В передаче дела по заявлению о признании недействительным отказа возвратить излишне уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что заявитель не является страхователем иностранных граждан, временно пребывающих на территории РФ, в связи с чем страховые взносы не подлежали уплате в ПФР.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11019/11 по делу N А12-18928/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по оплате услуг по передаче электроэнергии и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из факта оказания истцом в спорный период услуг по передаче электрической энергии.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-10989/11 по делу N А74-3412/2010 В передаче дела по заявлению о признании должника банкротом для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, возвращая апелляционную жалобу, пришел к обоснованному выводу о том, что приведенные заявителем причины пропуска установленного срока на подачу жалобы не являются уважительными.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-10963/11 по делу N А76-26496/2009-25-423/28 В передаче дела по иску в части взыскания убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что причиной отказа генподрядчика от исполнения договора послужило неправомерное поведение субподрядчика.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-10938/11 по делу N А58-5580/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по муниципальному контракту для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из факта поставки истцом в соответствии с условиями муниципального контракта тепловой энергии в муниципальные жилые дома.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-10915/11 по делу N А41-30444/10 В передаче дела по иску о признании недействительными решений внеочередного общего собрания участников общества о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества и избрании нового директора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что оспариваемые решения приняты с существенными нарушениями ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-10906/11 по делу N А27-7652/2010 В передаче дела по иску о признании недействительным пункта договора на отпуск и пользование тепловой энергией в горячей воде и обязании осуществить перерасчет для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что при отсутствии приборов учета размер платы за потребленную энергию рассчитывается по нормативам потребления.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-10896/11 по делу N А74-3354/2010 В передаче дела по заявлению о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении в отношении него процедуры наблюдения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления и прекращая производство по делу о банкротстве, пришел к обоснованному выводу о том, что задолженность, на наличие которой ссылается кредитор, погашена должником в полном объеме.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-10895/11 по делу N А44-3059/2010 В передаче дела по заявлению о взыскании недоимки по ЕСН, пеней и штрафов за неполную уплату налога для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что законность решения налогового органа установлена вступившими в законную силу судебными актами.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-10888/11 по делу N А57-10410/2010 В передаче дела по иску о взыскании неустойки по муниципальным контрактам за просрочку передачи жилых помещений для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что оснований для возложения на общество гражданско-правовой ответственности в виде неустойки отсутствуют.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-10844/11 по делу N А45-14021/2010 В передаче дела по заявлению об отмене постановления органа местного самоуправления о разрешении на строительство временной полевой дороги для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что предпринимателю участок на каком-либо праве не предоставлялся, что не является препятствием для реализации прав заявителя на приобретение испрашиваемых участков.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-10821/11 по делу N А67-15981/2005 В передаче дела по заявлению о взыскании вознаграждения временного управляющего должника и расходов, понесенных в процедуре наблюдения, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что правовые основания для возложения на налоговый орган как на заявителя по делу о банкротстве обязанности по возмещению указанных расходов отсутствуют.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-10804/11 по делу N А56-16425/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженностей за поставленную электрическую энергию и за оказанные услуги по передаче электроэнергии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что факт поставки электроэнергии в отсутствие доказательств ее оплаты доказан.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-10788/11 по делу N А03-7663/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по оплате тепловой энергии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что обязательства по оплате ответчиком надлежащим образом не исполнялись, в отсутствие прибора учета количество тепловой энергии подлежит определению в соответствии с нормативом потребления коммунальных услуг.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-10748/11 по делу N А75-9969/2009 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору купли-продажи простого векселя для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что доказательств надлежащего исполнения обязательств по договору банком не представлено.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-10708/11 по делу N А43-25628/2009-33-203 В передаче дела по заявлению о признании недействительным зачета встречных однородных требований и применении последствий недействительности сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что оспариваемая сделка повлекла предпочтительное удовлетворение требований по отношению к остальным кредиторам.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-10700/11 по делу N А36-4140/2010 В передаче дела по иску о признании незаконными действий по введению ограничений режима потребления электроэнергии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что факт нарушения прав истца действиями ответчика не доказан, кроме того, истцом ненадлежащим образом исполнялись обязательства по договору.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-10691/11 по делу N А55-32794/2009 В передаче дела по иску о признании недействительным договора поручительства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, передавая дело на новое рассмотрение, исходил из того, что судебные акты первой и апелляционной инстанций вынесены при неполном исследовании обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного рассмотрения спора, и с нарушением норм процессуального права.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-10686/11 по делу N А32-7920/2010-35/98 В передаче дела по заявлению о признании недействительными распоряжений начальника органа государственной власти субъекта РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что заявителем пропущен срок, установленный ст. 198 АПК РФ, на обжалование спорных ненормативных актов.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-10685/11 по делу N А32-12572/2010 В передаче дела по иску о признании недействительным договора купли-продажи имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, передавая дело на новое рассмотрение, исходил из того, что выводы судов первой и апелляционной инстанций о крупности сделки и предъявлении иска в пределах срока исковой давности основаны на неполном исследовании обстоятельств.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-10658/11 по делу N А56-40103/2010 В передаче дела по иску о взыскании убытков, причиненных утратой груза в процессе его экспедирования, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, исходил из того, что спорный груз был принят экспедитором от заказчика с наименованием "кожа" без внутритарной проверки и заявленной стоимости, в приемной накладной ссылка на товарную накладную отсутствует.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-10573/11 по делу N А70-13439/2010 В передаче дела по заявлению о признании недействительными пунктов предписания государственного органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что оспариваемые пункты предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности соответствуют требованиям действующего законодательства.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-10549/11 по делу N А32-29116/2010 В передаче дела по заявлению о привлечении к ответственности по ст. 6.14 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, прекращая производство по делу, исходил из того, что розничная продажа слабоалкогольного напитка с истекшим сроком годности не образует объективную сторону правонарушения, предусмотренного ст. 6.14 КоАП РФ.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-10539/11 по делу N А48-6095/2009 В передаче дела по иску о взыскании задолженности за потребленную электрическую энергию для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что доказательств оплаты электроэнергии ответчиком не представлено.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-10488/11 по делу N А40-84017/10-89-608 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору строительного подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что основания для отказа в подписании актов о приемке выполненных работ у ответчика отсутствовали.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-10464/11 по делу N А82-680/2010-18 В передаче дела по заявлению в части признания недействительными результатов инженерных изысканий для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из результатов судебной строительно-технической экспертизы, назначенной судом первой инстанции по ходатайству заявителя и проведенной по поручению суда.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-10436/11 по делу N А43-9043/2010 В передаче дела по иску об обязании принять в муниципальную собственности жилой дом для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что спорное здание относится к муниципальной собственности в силу закона, администрация обязана принять это здание в муниципальную собственность.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-10434/11 по делу N А51-15745/2010 В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, передавая дело на новое рассмотрение, исходил из того, что суды первой и апелляционной инстанции не установили размер убытков по настоящему спору, а также не выяснили, предпринимал ли истец все исчерпывающие разумные меры для предотвращения убытков или уменьшения их размера.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-10425/11 по делу N А40-164156/09-143-758 В передаче дела по заявлению о взыскании судебных расходов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что расходы обоснованы и документально подтверждены, доказательств чрезмерности взыскиваемых расходов не представлено.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-10396/11 по делу N А09-8917/2009 В передаче дела по иску об обязании передать по акту в освобожденном виде нежилые помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом пропущен срок исковой давности.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-10369/11 по делу N А41-25264/10 В передаче дела по иску о расторжении договора безвозмездного временного пользования муниципальным имущественным комплексом коммунального назначения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что нарушения условий спорного договора обществом не являются существенными.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-10368/11 по делу N А41-25261/10 В передаче дела по иску о расторжении договора безвозмездного временного пользования муниципальным имущественным комплексом коммунального назначения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что нарушения условий спорного договора обществом не являются существенными.

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-9543/10 по делу N А60-22120/2009-С11 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-7763/11 по делу N А45-28119/2009 "Об отказе в приостановлении исполнения судебных актов"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-5789/11 по делу N А24-2993/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-3986/11 по делу N А64-2512/2010 "Об исправлении описок, опечаток или арифметических ошибок"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-14415/10 по делу N А12-2383/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам и истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11729/11 по делу N А40-76291/2010-77-196 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11703/11 по делу N А82-9586/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11702/11 по делу N А40-34081/10-23-286 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11698/11 по делу N А27-16584/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11697/11 по делу N А40-77798/10-78-128 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11693/11 по делу N А05-10009/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11692/11 по делу N А56-43789/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11691/11 по делу N А46-11780/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11684/11 по делу N А28-9336/2010-251/33 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11676/11 по делу N А56-32469/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11670/11 по делу N А41-19710/08 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11667/11 по делу N А50-20319/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11662/11 по делу N А49-565/2010-15б/10 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11661/11 по делу N А56-59842/2010 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11628/11 по делу N А12-275/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11625/11 по делу N А47-7770/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11609/11 по делу N А27-12876/2010 "Об отказе в приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11609/11 по делу N А27-12876/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11576/11 по делу N А40-78934/10-111-436 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11562/11 по делу N А69-1895/2010 "О принятии к пОпределение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11609/11 по делу N А27-12876/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

оизводству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11549/11 по делу N А40-77452/10-76-395 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11544/11 по делу N А32-24170/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11542/11 по делу N А53-14882/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11529/11 по делу N А40-72111/10-49-630 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-11367/11 по делу N А55-11032/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-10332/11 по делу N А46-21710/2009 "Об истребовании материалов дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-10327/11 по делу N А56-84361/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N 9006/10 по делу N А26-5405/2009 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N 1363/11 по делу N А55-34769/2009 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N 9006/10 по делу N А26-5405/2009 "Об истребовании дела"

ig_151504.htm">Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N 11726/11 по делу N А81-2454/2010 "О принятии к пОпределение ВАС РФ от 26.08.2011 N 9006/10 по делу N А26-5405/2009 "Об истребовании дела"

оизводству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N 11720/11 по делу N А07-15571/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N 11714/11 по делу N А56-41536/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N 11708/11 по делу N А27-10979/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 26.08.2011 N ВАС-8395/11 по делу N А40-52351/09-126-304 Дело по заявлению о признании незаконным действия (бездействия), выразившегося в отказе осуществить зачет в счет предстоящих платежей излишне уплаченного НДС, и обязании осуществить зачет указанной суммы передано для пересмотра в порядке надзора, так как датой излишней уплаты налогоплательщиком НДС следует считать дату вынесения налоговым органом решения о зачете переплаты по налогу.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-9545/11 по делу N А40-124740/10-53-1040 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-8929/11 по делу N А33-9400/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-17749/10 по делу N А72-13142/2009 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-1722/09 по делу N А65-11189/2008-СГ1-57 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-15115/10 по делу N А71-4527/2009 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока подачи заявления и о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11613/11 по делу N А56-20130/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11608/11 по делу N А79-4759/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11519/11 по делу N А40-114457/10-94-659 "О принятии к пОпределение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11613/11 по делу N А56-20130/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

оизводству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-9059/11 по делу N А50-21379/2010 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-1089/11 по делу N А60-5559/2010-С3 "Об отказе в удовлетворении ходатайства об участии в заседании Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации путем использования систем видеоконференц-связи"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10678/11 по делу N А46-19634/2009 "О приостановлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10523/11 по делу N А40-32910/10-40-279 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10219/11 по делу N А26-3755/2010 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10147/11 по делу N А43-22755/2010-1-552 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N 8661/11 по делу N А60-7981/2010-С2 "О восстановлении пропущенного срока и о принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N 12177/10 по делу N А78-4689/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N 11699/11 по делу N А58-1951/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N 11690/11 по делу N А42-6012/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N 11688/11 по делу N А40-96189/10-84-516 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N 11687/11 по делу N А21-6993/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11618/11 по делу N А65-24436/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11615/11 по делу N А40-77018/10-147-332 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11614/11 по делу N А40-95757/09-23-6636 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11614/11 по делу N А40-95757/09-23-6636 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11611/11 по делу N А08-5718/2010-22Б "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11611/11 по делу N А08-5718/2010-22Б "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11606/11 по делу N А04-3036/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11606/11 по делу N А04-3036/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11605/11 по делу N А32-20951/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11602/11 по делу N А14-2608/2008 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11593/11 по делу N А58-5083/04 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11579/11 по делу N А40-119612/10-23-1012 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11565/11 по делу N А27-13437/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11536/11 по делу N А55-11915/2005 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11535/11 "Об оставлении заявления без движения"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11527/11 по делу N А56-26398/2010 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11523/11 по делу N А40-79121/10-144-441 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11521/11 по делу N А40-14505/11-153-141 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11511/11 по делу N А23-5934/09Г-16-340 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11494/11 по делу N А53-10705/2010 "О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11493/11 по делу N А40-142916/09-70-656 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11488/11 по делу N А41-7505/2011 "О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11483/11 по делу N А56-31810/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11480/11 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11480/11 по делу N А43-22895/2010 "О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11432/11 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения постановления о назначении административного наказания"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11432/11 по делу N А27-2024/2011 "О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11328/11 по делу N А38-1723/09 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнительного производства"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11328/11 по делу N А38-3598/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11195/11 по делу N А55-22347/2010 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11178/11 по делу N А40-20639/08-148-292 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11084/11 по делу N А71-7784/2010-А31 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10994/11 по делу N А51-614/2010 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10939/11 по делу N А45-16998/2010 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10871/11 по делу N А55-11400/2010 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10865/11 по делу N А42-8504/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10780/11 по делу N А33-17620/2009 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-9904/11 по делу N А23-2009/07Г-7-103 В передаче дела по иску о взыскании задолженности, возникшей при исполнении государственных контрактов, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из надлежащего выполнения истцом работ по реконструкции участка автомобильной дороги и их неоплаты ответчиком.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-9603/11 по делу N А45-14146/2010 В передаче дела по иску о взыскании убытков в виде уплаченных истцом арендной платы и пеней для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из наличия между сторонами договорных отношений, из того, что истец не заявлял требований о досрочном расторжении договора, вносил арендные платежи, претензий относительно невозможности исполнения договора не заявлял.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-9344/11 по делу N А76-14054/2010-15-402 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из отсутствия у истца прав кредитора по спорному договору, вступившим в законную силу решением суда установлено прекращение основного обязательства по договору в связи с ликвидацией заемщика.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-9320/11 по делу N А55-17300/2010 В передаче дела по иску о признании отсутствующим права собственности РФ на земельный участок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, право собственности на спорный участок было разграничено до вступления в силу законов, на положениях которых основывает свое требование заявитель.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-9294/11 по делу N А32-8102/2010-3/131 В передаче дела по заявлению об отмене решений налоговых органов в части доначисления НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления в указанной части, суд исходил из того, что сдаваемое в аренду федеральное имущество закреплено на праве оперативного управления за заявителем и именно он выступал в качестве арендодателя, в связи с чем он является плательщиком НДС.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-9248/11 по делу N А74-3028/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о доначислении НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из нарушения заявителем требований п. 3 ст. 161 НК РФ ввиду того, что он должен был самостоятельно исчислять и уплачивать в федеральный бюджет НДС исходя из размера арендной платы, являющейся доходом бюджета муниципального образования.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-9096/11 по делу N А57-12869/10 В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции исходил из того, что судебные акты нижестоящих судов приняты без учета Постановления Пленума ВАС РФ "О некоторых вопросах, возникших у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием земельного налога".

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-8850/11 по делу N А46-12631/2010 В передаче дела по иску о взыскании денежных средств и об истребовании имущества из чужого незаконного владения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Дело направлено на рассмотрение в федеральный арбитражный суд для проверки в порядке кассационного производства правильности применения норм права.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-7342/11 по делу N А40-109039/09-73-486 В передаче дела по иску о признании недействительным договора купли-продажи нежилого помещения и признании права собственности на указанное помещение для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск в части признания недействительным договора, суд исходил из того, что договор был заключен вследствие допущенного конкурсным управляющим злоупотреблением правом.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-7137/09 по делу N А06-7504/2006 В передаче дела по иску о признании права собственности на нежилое помещение для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что истец не является правопреемником потребительского союза, существовавшего на момент передачи спорного помещения и являющегося первичным собственником помещения.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-6087/11 по делу N А11-14125/2009 В передаче дела по иску о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что спорное имущество не отвечает признакам недвижимого имущества, указанным в статье 130 ГК РФ.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-3561/10 по делу N А45-3417/2008 В передаче дела по заявлению о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, возвращая заявление, суд исходил из того, что приведенные в заявлении основания не отвечают признакам обстоятельств, указанным в пункте 1 статьи 311 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11423/11 по делу N А60-30586/2010-С10 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, возникшего в связи с неправомерным применением тарифа при расчетах за услуги по транспортировке тепловой энергии, и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из недоказанности истцом факта неосновательного обогащения на стороне ответчика и его размера.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11401/11 по делу N А44-1484/2007 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что право собственности на кабельные сети, принадлежность которых истцу давала ему право рассчитываться с ответчиками по тарифу для высокого уровня напряжения, признано за ним решением суда, вступившим в законную силу за пределами спорного периода.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11339/11 по делу N А56-84016/2009 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору на обеспечение предоставления коммунальных услуг для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично удовлетворяя иск, суд исходил из доказанности истцом факта оказания коммунальных услуг на истребуемую сумму, их неоплаты ответчиком и пропуска истцом срока исковой давности по части требований.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11290/11 по делу N А56-36047/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по государственному контракту на создание и использование федерального страхового фонда семенного картофеля для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из непредставления истцом доказательств изменения порядка формирования страхового фонда и, как следствие, возникновения у ответчика обязанности по перечислению денежных средств на счет заказчика.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11275/11 по делу N А68-6544/10 В передаче дела по иску о признании недействительным договора поручительства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из отсутствия доказательств предоставления истцу ответчиком недостоверной и неполной информации о предмете договора, погашении заемщиком кредита, из достижения сторонами того результата, на который была направлена их воля.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11242/11 по делу N А40-63614/10-69-563 В передаче дела по иску о расторжении государственного контракта, взыскании убытков, встречному иску о взыскании стоимости выполненных работ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении основного и удовлетворяя встречный иск, суд исходил из недоказанности истцом нарушения сроков выполнения работ и невозможности получения их результата к установленному контрактом сроку, из необоснованного неподписания им актов приемки и неоплаты работ.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11241/11 по делу N А41-32733/10 В передаче дела по иску о расторжении договора подряда, взыскании убытков и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что ответчик в нарушение условий договора объект, пригодный для производства монтажных работ, истцу не передал, ненадлежащим образом исполнил договорные обязательства, суд снизил размер неустойки в порядке статьи 333 ГК РФ.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11239/11 по делу N А41-34715/10 В передаче дела по иску о взыскании неустойки по государственному контракту для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично удовлетворяя иск, суд исходил из того, что ответчик выполненные работы в полном объеме не оплатил, снизив размер неустойки в связи с ее несоразмерностью последствиям нарушения обязательства, суд руководствовался положениями статьи 333 ГК РФ.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11236/11 по делу N А40-127588/10-31-1148 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору займа, процентов за пользование займом, неустойки за просрочку возврата займа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из пропуска истцом трехлетнего срока исковой давности, установленного статьей 196 ГК РФ.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11210/11 по делу N А55-17958/2010 В передаче дела по иску о признании отсутствующим права собственности РФ на земельный участок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из непредставления доказательств того, что на момент вступления в силу ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" разграничение права собственности на спорный участок не было осуществлено.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11184/11 по делу N А65-16905/2010-СА2-11 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что примененная заявителем методика ведения раздельного учета НДС пропорционально площади помещения, используемого в каждом виде деятельности, противоречит порядку определения пропорции, изложенному в п. 4 ст. 170 НК РФ и в положении об учетной политике.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11179/11 по делу N А26-9830/2010 В передаче дела по заявлению о взыскании излишне уплаченной суммы налогов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из добровольного погашения заявителем за должника кредиторской задолженности, притом что налоговый орган не выставлял инкассовые поручения на взыскание налогов с расчетного счета заявителя, не совершал иные действия по распоряжению его денежными средствами.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11176/11 по делу N А47-5823/2010 В передаче дела по иску о взыскании убытков, причиненных в результате неисполнения обязательств по договору генерального подряда, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из доказанности нарушения ответчиком обязательства по своевременной оплате выполненных истцом работ, послужившего основанием для расторжения договора, и приобретения ответчиком материалов и их хранения за счет истца.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11145/11 по делу N А55-19235/2010 В передаче дела по иску о признании отсутствующим права собственности РФ на земельный участок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что право собственности на спорный участок было разграничено до вступления в силу законов, на положениях которых истец основывает требование.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11128/11 по делу N А07-21383/2010 В передаче дела по заявлению о привлечении арбитражного управляющего к ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованным выводам о соответствии уведомления, направленного управляющим заявителю, требованиям ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и отсутствии признаков объективной стороны правонарушения.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11116/11 по делу N А07-7798/2010 В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом не подтверждено наличие совокупности условий, необходимых для возложения на банк обязанности по возмещению убытков в связи с перечислением денежных средств на основании платежных документов, содержащих ошибку в реквизитах.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11115/11 по делу N А40-127701/10-63-1111 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору подряда и пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11113/11 по делу N А40-5409/11-88-20 В передаче дела по иску о взыскании долга по кредитному договору и процентов за пользование кредитом для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно указал, что ответчик не исполнил обязательства по возврату кредита и уплате процентов, поскольку вступившим в силу решением суда списание банком со счета ответчика денежных средств признано недействительной сделкой.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11050/11 по делу N А51-22106/2009 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о доначислении НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно указал, что плановый ремонт судна в доках и на судоверфях неравнозначен ремонту, связанному с обслуживанием судов во время стоянки в портах, и данные операции подлежат налогообложению НДС в общеустановленном порядке.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11046/11 по делу N А57-237/2011 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по муниципальному контракту на выполнение работ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично отказывая в удовлетворении иска, пришел к выводу о том, что истцом не обоснована правомерность повторного включения в акты одних и тех же работ, не доказано согласование с ответчиком дополнительных работ.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11037/11 по делу N А49-3950/2010 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для оплаты ответчиком выполненных истцом дополнительных работ по капитальному ремонту здания в связи с отсутствием их согласования с ответчиком.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11030/11 по делу N А55-20351/2010 В передаче дела по иску о признании отсутствующим права собственности Российской Федерации на земельный участок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что право собственности на спорный участок было разграничено до вступления в силу законов, на положениях которых основывает свое требование истец.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11029/11 по делу N А55-17960/2010 В передаче дела по иску о признании отсутствующим права собственности Российской Федерации на земельный участок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что право собственности на спорный участок было разграничено до вступления в силу законов, на положениях которых основывает свое требование истец.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11026/11 по делу N А29-6834/2009 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору аренды недвижимого имущества и пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции, удовлетворяя иск, пришел к обоснованным выводам о заключенности договора аренды и наличии у ответчика задолженности по договору за спорный период.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11016/11 по делу N А53-12603/2009 В передаче дела по жалобе на действия конкурсного управляющего для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, удовлетворяя жалобу в части действий по отказу в выставлении предприятия должника на торги, пришел к обоснованному выводу о том, что факт нарушения конкурсным управляющим при реализации имущества должника норм ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" установлен.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10947/11 по делу N А51-11956/2008 В передаче дела по иску о взыскании неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что спорное условие контракта о выплате неустойки при расторжении контракта ответчиком ограничивает императивно установленное законом право на расторжение договора и является ничтожным.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10942/11 по делу N А64-5605/2010 В передаче дела по иску о признании недействительным договора купли-продажи, заключенного по результатам торгов по продаже имущества должника, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, прекращая производство по делу, пришел к обоснованному выводу о неподведомственности спора арбитражному суду.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10929/11 по делу N А56-70133/2010 В передаче дела по заявлению об отмене постановления административного органа о привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о доказанности события правонарушения, выразившегося во включении в договор условий, ущемляющих установленные законом права потребителя.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10922/11 по делу N А40-39249/10-8-340 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10918/11 по делу N А40-59652/10-157-499 В передаче дела по иску о признании права собственности на квартиры для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что обязательства по заключенным сторонами договорам инвестирования исполнены, спорные объекты недвижимости завершены строительством и введены в эксплуатацию.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10913/11 по делу N А40-101996/10-12-647 В передаче дела по заявлению об отмене решения патентного органа об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции, отказывая в удовлетворении заявления, указал, что третье лицо, на имя которого зарегистрирован товарный знак, обладало статусом индивидуального предпринимателя.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10910/11 по делу N А32-24452/2006-41/642 В передаче дела по заявлению о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно указал, что на земельном участке, на котором размещено спорное здание, располагается часть объекта культурного наследия федерального значения, установленный ст. 312 АПК РФ срок подачи заявления не пропущен.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10874/11 по делу N А43-21254/2010-44-88 В передаче дела по иску об освобождении от ареста нежилого помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что арест был наложен на имущество, принадлежащее должнику, в связи с чем до регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество истец не вправе требовать освобождения имущества от ареста.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10837/11 по делу N А54-4723/2010-С22 В передаче дела по иску о регистрации перехода права собственности на жилой дом для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что обязательства по договору купли-продажи сторонами исполнены, договор заключен в соответствии с требованиями законодательства РФ, спора о праве в отношении заявленного объекта не имеется.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10825/11 по делу N А13-11611/2010 В передаче дела по иску о расторжении государственного контракта и взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, пришел к обоснованному выводу об отсутствии вины ответчика в нарушении срока выполнения работ, поскольку истцом место строительства не было определено, земельный участок для строительства не предоставлен.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10817/11 по делу N А05-11163/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о доначислении авансового платежа по транспортному налогу для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что при определении размера авансового платежа за спорный период заявитель должен был применять налоговые ставки, установленные областным законом.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10807/11 по делу N А32-22013/2010 В передаче дела по иску о взыскании убытков, включая расходы за коммунальные услуги, телефонную связь, стоимость двух светильников, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10806/11 по делу N А65-23154/2009-СА3-44 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору поставки и процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, удовлетворяя иск, пришел к обоснованным выводам о доказанности факта получения ответчиком зерна и наличии у него обязанности по оплате товара.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10784/11 по делу N А41-26052/10 В передаче дела по иску о взыскании задолженности за поставленную тепловую энергию для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о наличии у управляющей компании обязанности произвести оплату фактически потребленной тепловой энергии, исчисленной по установленному нормативу потребления коммунальных услуг и действующему тарифу.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10779/11 по делу N А71-7671/2010 В передаче дела по иску о признании недействительным договора поручительства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что спорная сделка являлась для общества крупной и убыточной.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10774/11 по делу N А14-9965/2009-300/22 В передаче дела по заявлению о признании недействительным отказа в регистрации права аренды земельного участка и обязании зарегистрировать право для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции, удовлетворяя заявление, обоснованно указал, что дополнительным соглашением право аренды третьего лица на земельный участок, переданный в аренду заявителю, было прекращено.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10773/11 по делу N А72-3980/2010 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу об отсутствии у ответчика неосновательного обогащения за счет истца, поскольку спорные платежи были перечислены истцом добровольно на основании протокола заседания конкурсной комиссии, подписанного без замечаний и возражений.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10750/11 по делу N А65-7961/2009-СГ1-18 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, установив, что товарищество уплатило обществу стоимость потребленной электроэнергии без учета согласованной сторонами в договоре скидки, суды пришли к обоснованному выводу об удовлетворении иска.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10669/11 по делу N А42-5552/2010 В передаче дела по иску о признании незаконным отказа в государственной регистрации договора об ипотеке (залоге) помещения и права аренды на земельный участок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из положений законодательства о залоге, практика применения которых определена ВАС РФ.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10661/11 по делу N А27-1759/2011 В передаче дела по заявлению об оспаривании постановления таможенного органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд обоснованно возвратил заявление.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10642/11 по делу N А10-3122/2010 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения за пользование земельными участками для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что ответчик, используя земельный участок, земельный налог либо арендные платежи не уплачивал.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10636/11 по делу N А78-5935/2010 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, полученного по предварительному договору подряда, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что предварительный договор является незаключенным, поэтому предоплата, внесенная истцом, является неосновательным обогащением ответчика.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10622/11 по делу N А53-23249/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, оценив условия договора сотрудничества, суды сделали обоснованный вывод о том, что по своей правовой природе он является договором простого товарищества (договором о совместной деятельности), поэтому признали правомерным начисление налогов по общей системе налогообложения, пеней, штрафов.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10603/11 по делу N А58-5204/10 В передаче дела по иску о взыскании долга за предоставление места для базирования воздушных судов по соглашению к договору на обслуживание воздушных судов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды, удовлетворяя иск, пришли к выводу о доказанности факта оказания услуг в спорный период и наличия у ответчика обязанности по их оплате.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10576/11 по делу N А41-22909/10 В передаче дела по иску о признании недействительными договоров купли-продажи недвижимого имущества, являющегося единым производственным комплексом, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что продажа имущества по цене, не соответствующей рыночной его стоимости, сама по себе не является основанием для признания сделки ничтожной.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10568/11 по делу N А71-12591/2010-Г22 В передаче дела по заявлению о понуждении органа местного самоуправления утвердить расчетный норматив потребления тепловой энергии в многоквартирных домах, находящихся в управлении компании и имеющих приборы учета, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в требовании, исходил из отсутствия у указанного органа полномочий на утверждение нормативов.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10563/11 по делу N А63-1930/10 В передаче дела по иску о признании недействительным соглашения об уступке права требования, договоров ипотеки и аренды, взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды, отказывая в иске, не установили, что оспариваемые сделки повлекли убытки для общества либо не соответствуют закону, а также пропущен срок исковой давности.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10561/11 по делу N А32-22516/2010-32/407 В передаче дела по иску о признании незаключенным договора ипотеки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды пришли к выводу о том, что сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора ипотеки и основания для признания данного договора незаключенным отсутствуют, поэтому в иске отказали.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10536/11 по делу N А53-16697/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконными требований таможенного органа об уплате таможенных платежей для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10534/11 по делу N А53-16049/2009 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд пришел к выводу о том, что земельный участок находился в пользовании ответчика, договор аренды с собственником участка не заключен, доказательства внесения платы за землю в спорный период не представлены.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10530/11 по делу N А24-4548/2010 В передаче дела по иску в части взыскания долга для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из договора о переводе долга, согласно которому ответчик принял на себя обязательство по погашению долга перед истцом, возникшего из-за неоплаты услуг.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10475/11 по делу N А71-8353/2010-Г10 В передаче дела по иску о признании недействительными в силу ничтожности договоров купли-продажи объекта, не завершенного строительством, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из отсутствия признаков безвозмездности сделки и признаков самовольной постройки у спорных объектов.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10424/11 по делу N А12-16724/2010 В передаче дела по иску о признании недействительной (ничтожной) сделки об отказе от права хозяйственного ведения муниципальным имуществом для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из пропуска истцом срока исковой давности.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10418/11 по делу N А19-13490/10 В передаче дела по иску об обязании принять решение о возврате перечисленных в бюджет субъекта РФ арендных платежей за пользование участком лесного фонда и процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что арендодателем при расчете арендной платы неправомерно применен коэффициент 2,0, установленный Приказом Федерального агентства лесного хозяйства, не подлежащим применению.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10401/11 по делу N А56-69176/2010 В передаче дела по заявлению об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из того, что в действиях общества отсутствует состав указанного правонарушения.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10380/11 по делу N А41-32408/09 В передаче дела по иску о признании права собственности на земельный участок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что не доказаны возникновение права собственности истца на созданный земельный участок и нарушение его прав и законных интересов.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10335/11 по делу N А60-20169/2010-С12 В передаче дела по иску о запрещении действий и бездействия, препятствующих выполнению решения заочного общего собрания собственников нежилых помещений по выбору способа управления для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды отказали в иске, установив отсутствие у ответчиков как статуса лиц, занимающих доминирующее положение на рынке услуг по управлению зданием, так и отсутствие в их действиях признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10285/11 по делу N А12-21010/2009 В передаче дела по заявлению о взыскании судебных расходов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как иск судом принят к производству не был, а определение о его возвращении истцу не является актом, принятым в пользу одной из сторон, следовательно, основания для возмещения судебных расходов отсутствуют.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10249/11 по делу N А66-5241/2010 В передаче дела по иску о признании недействительными решений общих собраний кооперативных участков общества, решения общего собрания уполномоченных пайщиков по вопросу о выходе общества из числа членов союза для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что оспариваемые решения приняты с соблюдением закона.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10215/11 по делу N А13-1181/2008 В передаче дела по заявлению о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в требовании, исходил из того, что доводы заявителя по существу направлены на оспаривание выводов судов первой, апелляционной и кассационной инстанций, изложенных в судебных актах по настоящему делу.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-9944/11 по делу N А41-7615/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-9215/11 по делу N А40-54824/10-119-269 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-8929/11 по делу N А33-9400/2009(к85) "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-8929/11 по делу N А33-9400/2009(к82) "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-8929/11 по делу N А33-9400/2009(к83) "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-8929/11 по делу N А33-9400/2009(к89) "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-8929/11 по делу N А33-9400/2009(к94) "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-8929/11 по делу N А33-9400/2009(к86) "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-8929/11 по делу N А33-9400/2009(к84) "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-8929/11 по делу N А33-9400/2009(к80) "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-8929/11 по делу N А33-9400/2009(к75) "О принятии к пОпределение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-8929/11 по делу N А33-9400/2009(к84) "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

оизводству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-8540/11 по делу N А40-80681/09-159-694 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-8225/11 по делу N А48-3358/07-1 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-8085/11 "Об исправлении описок, опечаток"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-7763/11 по делу N А45-28119/2009 "О приостановлении исполнения судебных актов"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-7679/11 по делу N А06-3258/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-4942/11 по делу N А14-3590-2010/98/8 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-17152/09 по делу N А29-5718/2008 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-13086/10 по делу N А43-37423/2009-17-773 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11695/11 по делу N А65-18953/2010-СГ3-25/52 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11685/11 по делу N А46-12887/2010 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11682/11 по делу N А55-19565/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11675/11 по делу N А50П-764/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11671/11 по делу N А40-145783/10-65-1227 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11653/11 по делу N А32-2187/2010-50/21 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11651/11 по делу N А40-96692/10-85-846 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11647/11 по делу N А66-6702/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11644/11 по делу N А19-17762/10-65 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11639/11 по делу N А56-38426/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11635/11 по делу N А40-79937/10-43-665 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11631/11 по делу N А03-11858/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11630/11 по делу N А66-6807/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11629/11 по делу N А66-235/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11626/11 по делу N А59-5239/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11624/11 по делу N А60-28086/2010-С5 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11620/11 по делу N А57-21622/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11617/11 по делу N А32-54256/2009-14/844Б-226УТ "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-9659/11 по делу N А55-23073/2010 В передаче дела по иску о взыскании денежных средств для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Дело направлено на рассмотрение в федеральный арбитражный суд для проверки в порядке кассационного производства правильности применения норм права.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-8250/11 по делу N А08-9733/2009-8 В передаче дела по иску о взыскании причиненного в ДТП ущерба для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как правовой подход к определению объема вреда, подлежащего возмещению страховщиком по обязательному страхованию гражданской ответственности причинившего вред лица, установлен Постановлением Президиума ВАС РФ, в силу чего заявитель может обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по новым обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-5361/11 по делу N А41-16854/10 В передаче дела по иску об установлении факта заключения договора перенайма в порядке перехода прав и обязанностей арендатора по договору аренды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11307/11 по делу N А56-29660/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ и пеней для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что сторонами в договоре согласован расчетный порядок определения объема сточных вод поверхностного стока, доказательства оплаты ответчиком оказанных истцом услуг в полном объеме отсутствуют.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11243/11 по делу N А33-7097/2010 В передаче дела по иску о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу об установлении спорного норматива на отопление не на отопительный сезон, а на 12 месяцев.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11239/11 по делу N А41-34715/10 В передаче дела по иску о взыскании неустойки на основании государственного контракта для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично отказывая в удовлетворении иска, обоснованно снизил размер неустойки на основании ст. 333 ГК РФ, указав в качестве критерия для установления ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства длительное неисполнение этого обязательства.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11215/11 по делу N А12-21230/2010 В передаче дела по заявлению об освобождении органа местного самоуправления от обязанности возместить судебные расходы выигравшей стороне для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что освобождение от уплаты государственной пошлины согласно ст. 333.37 НК РФ не влечет освобождения от исполнения обязанности по возмещению судебных расходов по ст. 110 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11170/11 по делу N А19-14757/10-18 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о доначислении налога на прибыль и НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из неподтверждения заявителем достоверными первичными документами реальности осуществления хозяйственных операций с контрагентом и неосмотрительности заявителя при выборе контрагента.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11061/11 по делу N А32-26325/2010-19/616-109АЖ В передаче дела по заявлению об отмене решения службы по финансовым рынкам, которым отменен назначенный обществу административный штраф, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из того, что обществом не были предприняты необходимые меры по предоставлению акционеру по его требованию копий документов, правом доступа к которым он обладает.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10983/11 по делу N А65-34633/2009-СГ3-33 В передаче дела по иску о взыскании неустойки на основании договора поставки лифтового оборудования для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично отказывая в удовлетворении иска, обоснованно снизил размер неустойки на основании ст. 333 ГК РФ в связи с ее несоразмерностью последствиям нарушения обязательства по оплате поставленного оборудования.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10930/11 по делу N А48-3555/2010 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10898/11 по делу N А40-37793/10-145-201 В передаче дела по заявлению о признании недействительным распоряжения Правительства Москвы для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что оспариваемое распоряжение издано в пределах компетенции Правительства Москвы и не нарушает права заявителя как инвестора, так как инвестиционный контракт между сторонами заключен не был.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10749/11 по делу N А11-6957/2010 В передаче дела по иску о признании права постоянного пользования земельным участком для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, исходил из того, что законом для юридических лиц не предусмотрена возможность распоряжаться находящимися у них на указанном праве участками, уполномоченные органы решение об изъятии участка у ответчика и предоставлении его истцу не принимали.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10733/11 по делу N А56-2306/2008 В передаче дела по встречному иску о взыскании денежных средств, перечисленных за товар и подлежащих возврату в связи с его некачественностью, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, исходил из того, что продукция ответчику не возвращена и используется истцом по назначению, недостатки товара согласно заключениям экспертов возникли в процессе его эксплуатации.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10696/11 по делу N А08-1920/2010-27 В передаче дела по заявлению об отмене решений таможенного органа о классификации товаров и требований о взыскании таможенных платежей для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, отказывая в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу кассационной жалобы, исходил из того, что указанная заявителем причина пропуска срока является неуважительной.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10692/11 по делу N А57-6106/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга по договорам, в том числе по договору аренды металлоконструкции для размещения рекламных материалов, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10628/11 по делу N А40-59823/10-5-505 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10542/11 по делу N А03-11191/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга за поставленную тепловую энергию и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, отказывая в иске, пришел к обоснованному выводу о том, что муниципальным контрактом не предусмотрен перерасчет количества тепловой энергии, согласованного в контракте, при изменении температуры наружного воздуха.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-10531/11 по делу N А32-56734/2009-10/33-67/172 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения и процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, пришел к обоснованному выводу о том, что договор купли-продажи земельного участка заключен по требованию самого истца, обязательство по оплате участка добровольно и полностью им исполнено, обязательства продавца также полностью исполнены.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N 10728/11 по делу N А56-20502/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконными бездействия таможенного органа, выразившегося в нарушении сроков таможенного оформления товара по грузовой таможенной декларации, и решения о невозможности выпуска товара для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-9382/11 по делу N А56-43217/2010 Дело по иску о признании недействительной односторонней сделки по расторжению государственного контракта передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов в целях формирования единообразной практики толкования и применения норм права, регулирующих вопросы одностороннего отказа от исполнения обязательств по государственному контракту.

Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-7729/11 по делу N А27-11154/2010 Дело о взыскании непринятых расходов страхователя, об оспаривании решения уполномоченного органа передано для пересмотра в порядке надзора, так как форма решения об отказе в выделении страхователю необходимых средств на выплату страхового обеспечения не установлена, а решение фонда по форме и содержанию соответствует методическим указаниям от 07.04.2008 N 81, поэтому нет оснований для признания его судами незаконным.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11680/11 по делу N А29-6688/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11587/11 по делу N А69-1096/2010-3 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11509/11 по делу N А40-62095/10-1-387 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10292/11 по делу N А45-14064/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору аренды лесного участка, расторжении договора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что минимальный размер арендной платы за пользование участком лесного фонда является регулируемым.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10570/11 по делу N А75-4604/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска в отношении третьего этапа работ, суд обоснованно указал, что разработанная истцом проектная документация имеет существенные замечания, устранение которых заказчик осуществил за свой счет, сумма расходов превысила стоимость работ по третьему этапу.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10564/11 по делу N А51-12276/2010 В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, исходил из того, что пункт договора, предусматривающий ответственность ответчика за нахождение товара на складе временного хранения свыше трех дней с момента предоставления ему необходимых для декларирования сведений, является недействительным.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10552/11 по делу N А31-4222/2010 В передаче дела по иску о взыскании неустойки за нарушение срока оплаты товара по договору для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истец не доказал получение ответчиком товара по спорным накладным во исполнение договора поставки.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10550/11 по делу N А70-6701/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления органа по надзору в сфере защиты прав потребителей о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10541/11 по делу N А40-76253/10-55-652 В передаче дела по иску о расторжении государственного контракта для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о доказанности существенного нарушения условий контракта ответчиком.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10508/11 по делу N А27-8507/2010 В передаче дела по иску об обязании произвести замену поставленной продукции для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом не представлено надлежащих доказательств, достоверно свидетельствующих о получении модульного здания по качеству, не соответствующему условиям договора, с существенным нарушением качества продукции.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10490/11 по делу N А43-3049/2010-16-35 В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о доказанности наличия факта нарушения ФЗ "О защите конкуренции" в действиях заявителя.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10450/11 по делу N А57-7466/2010 В передаче дела по иску о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что при исполнении договора поставки газа покупателем допущены нарушения сроков оплаты, предусмотренных договором.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10433/11 по делу N А17-5403/2009 В передаче дела по иску о взыскании денежных средств, составляющих разницу между действительной стоимостью принадлежавших истцам долей в уставном капитале ООО и фактически выплаченной стоимостью, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно указал, что стоимость чистых активов общества и действительная стоимость долей истцов подтверждены экспертизой.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10422/11 по делу N А40-60299/10-133-508 В передаче дела по иску о признании незаключенным договора залога для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что стороны согласовали оценку предмета залога в размере его залоговой стоимости.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10410/11 по делу N А40-94277/10-68-798 В передаче дела по иску о признании незаконным пункта договора поставки газа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что спорный пункт договора не соответствует требованиям норм права, регулирующих отношения сторон в сфере газоснабжения, нарушает режим поставки и порядок потребления газа.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10374/11 по делу N А32-24904/201037/628-Б В передаче дела по заявлению о процессуальной замене в деле о несостоятельности (банкротстве) для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10337/11 по делу N А40-88031/10-100-772 В передаче дела по иску о взыскании убытков в виде рыночной стоимости акций, упущенной выгоды, составляющей невыплаченные дивиденды, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции обоснованно передал дело на новое рассмотрение.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10334/11 по делу N А65-253/2011 Об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов по заявлению о признании недействующим абз. 9 п. 2 "Порядка определения прилегающих территорий к местам расположения социально-культурных объектов, местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции...", утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.10.2010 N 867.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10318/11 по делу N А19-17536/10-60 В передаче дела по заявлению о включении в реестр требований кредиторов индивидуального предпринимателя долга по договору займа, процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя требование, исходил из того, что факт неисполнения обязательств по договору займа подтвержден.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10318/11 по делу N А19-17536/10-60 В передаче дела по заявлению о включении в реестр требований кредиторов индивидуального предпринимателя долга по договору займа, процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя требование, исходил из того, что факт неисполнения обязательств по договору займа подтвержден.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10304/11 по делу N А53-23801/10 В передаче дела по иску о признании недействительным решения общего собрания участников общества, восстановлении в составе участников для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как в отсутствие доказательств, подтверждающих факт оплаты истцом доли в уставном капитале общества или внесения имущественного вклада в счет оплаты доли, суды пришли к выводу о том, что истец утратил статус участника общества, а также пропустил срок исковой давности.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10299/11 по делу N А40-167090/09-84-1244 В передаче дела по заявлению об аннулировании лицензии на розничную продажу алкогольной продукции для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10294/11 по делу N А72-8022/2010 В передаче дела по иску о признании недействительными торгов по продаже имущества должника, договора купли-продажи имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из отсутствия нарушений при проведении торгов.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10239/11 по делу N А41-13876/09 В передаче дела по заявлению в части обязания органа местного самоуправления принять решение об условиях приватизации недвижимого имущества и заключить договор купли-продажи для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в указанной части требования, исходил из того, что на дату обращения с заявлением о реализации права на приобретение помещения общество не являлось его арендатором.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10223/11 по делу N А76-14980/2010-7-493 В передаче дела по иску о признании ничтожным договора купли-продажи доли в уставном капитале общества, применении последствий недействительности сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, установив, что оспариваемая сделка совершена в период действия обеспечительных мер, ограничивающих ответчика в праве распоряжаться принадлежащей ему долей в уставном капитале, о чем он был осведомлен, суд удовлетворил иск.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N 11183/11 по делу N А40-87889/10-154-482 В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения антимонопольного органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N 11076/11 по делу N А65-9277/2010 В передаче дела по иску о признании недействительным дополнительного соглашения к договору пользования рыбопромысловым участком в целях промышленного рыболовства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11568/11 по делу N А81-2957/2010-9 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11566/11 по делу N А32-20206/2009-69/295 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11564/11 по делу N А27-13189/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11561/11 по делу N А27-13583/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11559/11 по делу N А27-13888/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11547/11 по делу N А10-3397/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11545/11 по делу N А27-4679/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11537/11 по делу N А27-9001/2008 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11530/11 по делу N А40-112017/10-113-982 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11524/11 "О возвращении искового заявления"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11515/11 по делу N А50-2675/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11510/11 по делу N А49-5232/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11508/11 по делу N А10-3996/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11498/11 по делу N А14-3839-2010-141/26 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11496/11 по делу N А79-14898/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11487/11 по делу N А32-27083/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11453/11 по делу N А40-70941/08-131-554 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11450/11 по делу N А40-124539/09-54-801 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11435/11 по делу N А51-17611/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11429/11 по делу N А27-13785/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11360/11 по делу N А40-136292/10-119-864 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11340/11 по делу N А40-144665/10-106-979 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11015/11 по делу N А40-30136/10-81-258 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10884/11 по делу N А35-6572/2010 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10796/11 по делу N А82-2800/2006-3-Б/27-5з "О приостановлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10796/11 по делу N А82-2800/2006-3-Б/27-5з "О приостановлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10703/11 по делу N А69-2506/2010-6 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10607/11 по делу N А56-23188/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10521/11 по делу N А68-921/11 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10503/11 по делу N А60-33619/2010-С9 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10310/11 по делу N А76-24816/2010 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10309/11 по делу N А76-24813/2010 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11003/11 по делу N А06-2574/2010 В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из конкретных фактических обстоятельств дела, доводов сторон, которым дана соответствующая правовая оценка, руководствуясь положениями Гражданского и Жилищного кодексов РФ, ФЗ "О защите конкуренции".

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10993/11 по делу N А65-15534/2010-СА2-9 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из обоснованного отнесения в состав расходов по налогу на прибыль уплаченного в соответствующих налоговых периодах земельного налога и отсутствия оснований для представления уточненных налоговых деклараций по налогу на прибыль за эти периоды.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10978/11 по делу N А76-21102/20-10-61-636 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что ответчик в нарушение пункта 6 статьи 709 ГК РФ и условий договора уменьшил согласованную сторонами в договоре и сметной документации стоимость работ, изменив коэффициенты в итогах подсчета стоимости в актах формы КС-2.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10977/11 по делу N А21-4299/2009 В передаче дела по встречному иску о взыскании долга по договорам поставки и признании недействительным договора уступки права требования для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска в части признания договора недействительным, суд исходил из того, что факт нарушения сделкой прав и законных интересов истца документально не подтвержден, его доводы носят предположительный характер, договор не противоречит требованиям гл. 24 ГК РФ.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10975/11 по делу N А19-20222/09-18 В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из доказанности налоговым органом отсутствия реальных хозяйственных отношений между заявителем и его контрагентом и неподтверждения обоснованности применения налоговых вычетов по НДС.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10961/11 по делу N А12-15936/2010 В передаче дела по иску об обязании возвратить предмет лизинга по договору финансовой аренды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что условия договора лизинга в части действий истца, которые он обязан совершить до реализации права на расторжение договора, были нарушены, спорный договор является действующим.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10960/11 по делу N А57-24701/2009 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично удовлетворяя иск, суд исходил из того, что ответчик в отсутствие мотивированных возражений, касающихся выполнения работ, зафиксированных в актах приемки, и доказательств наличия причин для отказа от подписания актов не оплатил работы.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10897/11 по делу N А32-18839/2010-32/272 В передаче дела по иску о признании незаконными действий банка по несанкционированному исключению банковских счетов из базы данных, о восстановлении достоверной информации о счетах истца и валютных средств на них для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из недоказанности истцом наличия денежных средств на счете и из пропуска им срока исковой давности.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10803/11 по делу N А53-13951/2010 В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления о привлечении к ответственности по ст. 14.31 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что состав правонарушения доказан.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10790/11 по делу N А61-300/2010 В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления о привлечении к ответственности по ст. 14.31 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что состав правонарушения доказан.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10789/11 по делу N 3943/11 Об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов по заявлению о признании недействующими пунктов 1 и 4 Письма Министерства финансов РФ от 07.03.2007 N 03-07-15/29 "О порядке применения налога на добавленную стоимость, а также регистрации счетов-фактур в книге покупок и книге продаж при возврате товаров".

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10785/11 по делу N А66-10453/2010 В передаче дела по заявлению о привлечении арбитражного управляющего к ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ за нарушение законодательства о несостоятельности при исполнении обязанностей временного управляющего для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к выводу о малозначительности правонарушения.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10746/11 по делу N А40-74119/10-3-632 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору аренды и по встречному иску о признании названного договора ничтожным для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, отменяя судебные акты нижестоящих судов и передавая дело на новое рассмотрение, действовал в пределах своих полномочий, предоставленных ему ст. 287 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10716/11 по делу N А50-20470/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору аренды нежилых помещений, пени и процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что обязательство арендатора по оплате арендных платежей прекращается с момента государственной регистрации его права собственности на арендованное имущество.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10709/11 по делу N А65-25020/2010-СА3-38 В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения антимонопольного органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о недоказанности наличия в действиях общества факта нарушения ч. 1 ст. 10 ФЗ "О защите конкуренции".

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10693/11 по делу N А53-17205/2010 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения в виде платы за пользование зданием для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично отказывая в иске, обоснованно указал, что представленный истцом отчет об оценке рыночной стоимости имущества не является допустимым доказательством, размер обогащения подлежит исчислению исходя из размера, установленного в договоре, актах сверки.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10679/11 по делу N А40-46857/10-37-353 В передаче дела по иску о взыскании долга, расторжении договоров аренды недвижимости, обязании освободить помещение для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно указал, что ответчик не исполнил обязанность по внесению арендных платежей более двух раз подряд, несмотря на направленные ему требования об уплате долга и предупреждение о расторжении договора.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10674/11 по делу N А27-9312/2009 В передаче дела по ходатайству об отстранении конкурсного управляющего от исполнения обязанностей на основании решения собрания кредиторов должника для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10640/11 по делу N А12-14791/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору аренды нежилого помещения и пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10625/11 по делу N А11-9365/2010 В передаче дела по заявлению о привлечении арбитражного управляющего к ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ за неисполнение обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о доказанности наличия в действиях управляющего состава правонарушения.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10621/11 по делу N А12-16781/2010 В передаче дела по иску о взыскании убытков, причиненных конкурсным управляющим в период исполнения им своих обязанностей, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что по спорному договору задолженность являлась текущей и была правомерно погашена управляющим, истец не утратил возможности удовлетворения требований.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10612/11 по делу N А40-34513/10-159-294 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчиком не доказаны надлежащее выполнение работ и передача их результата заказчику.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-10592/11 по делу N А56-56052/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору купли-продажи и пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что факт недопоставки покупателю товара на спорную сумму и невозврат поставщиком предоплаты на эту же сумму подтверждаются материалами дела.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-7986/11 "О подготовке дела к судебному разбирательству, назначении собеседования и привлечении к участию в деле заинтересованного лица"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-7573/11 по делу N А19-11015/10-21 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-6779/11 "О назначении судебного заседания"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-3746/10 по делу N А56-9125/2008 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-2935/10 по делу N А76-9429/2009 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-1719/11 по делу N А45-889/2010 "О возврате излишне уплаченной государственной пошлины"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-15883/10 по делу N А40-137935/09-70-611 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11650/11 по делу N А65-15734/2010-СА2-11 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11642/11 по делу N А55-17896/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11637/11 по делу N А40-56521/10-35-297 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11636/11 по делу N А07-9964/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11633/11 по делу N А32-12610/2010-36/434 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11604/11 по делу N А56-21722/2008 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11600/11 по делу N А40-72744/10-105-632 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11598/11 по делу N А07-15464/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11595/11 по делу N А47-7821/2010 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11592/11 по делу N А32-8857/2010-73/207 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11588/11 по делу N А23-5009/09Г "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11584/11 по делу N А56-38550/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11583/11 по делу N А40-89724/10-114-387 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11582/11 по делу N А56-33608/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11580/11 по делу N А72-7335/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11578/11 по делу N А55-12254/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11577/11 по делу N А64-4718/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11576/11 по делу N А40-78934/10-111-436 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11575/11 по делу N А32-55973/2009-16-1149 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11572/11 по делу N А35-7272/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11572/11 "О приостановлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11571/11 по делу N А56-50538/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11570/11 по делу N А27-13187/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11569/11 по делу N А12-19193/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-9901/11 по делу N А63-9832/2010 В передаче дела по иску о признании незаконным решения об отказе в государственной регистрации договора аренды земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что участок предоставлен обществу для строительства офисных, торгово-бытовых и складских помещений без проведения аукциона.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-9438/11 по делу N А40-100533/10-144-568 В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия, выразившегося в непередаче предназначенной заявителю денежной суммы, обязании передать ее кредитору в месте исполнения обязательства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-8746/11 по делу N А78-6261/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий налогового органа, выразившихся в проведении выемки документов, взламывании двери бухгалтерии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что действия налогового органа не нарушили права и законные интересы заявителя.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-8514/11 по делу N А40-60942/10-84-325 В передаче дела по заявлению об отмене распоряжения государственного органа о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы некоммерческой организации, и действий регистрирующего органа по внесению в ЕГРЮЛ записи для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, прекращая производство по делу, пришел к обоснованному выводу о неподведомственности спора арбитражному суду.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-8410/11 по делу N А12-5432/2010 В передаче дела по заявлению об отмене постановления органа местного самоуправления об отмене постановлений о разрешении на строительство для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к выводу о том, что строительство кафе на арендованном заявителем земельном участке, находящимся в рекреационной зоне, противоречит разрешенному использованию участка.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-7962/11 по делу N А40-3466/10-36-18б В передаче дела по иску о включении требований в реестр требований кредиторов должника для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что требования кредиторов третьей очереди по взысканию неустоек, возникшие в связи с неисполнением обеспеченного залогом обязательства, подлежат удовлетворению после погашения основной задолженности и процентов.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-7321/11 по делу N А07-8999/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий, выразившихся в необоснованном возврате исполнительных документов без исполнения, наложении штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя требование, исходил из того, что ответчик является главным распорядителем и получателем средств муниципального образования.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-16252/10 по делу N А40-177239/09-104-922 В передаче дела по иску о признании недействительными сделок по безвозмездному отчуждению акций для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом пропущен срок исковой давности.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-14520/10 по делу N А51-10148/2001-5-295 В передаче дела по заявлению в части взыскания судебных расходов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к выводу об обоснованности расходов.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11886/09 по делу N А40-60266/07-136-431 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что договор является недействительной (ничтожной) сделкой, совершенной с нарушением порядка ее заключения.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11264/11 по делу N А27-13582/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о доначислении налога на прибыль и НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу об отсутствии доказательств реальности хозяйственных операций, что свидетельствует о необоснованности отнесения затрат на расходы по налогу на прибыль и предъявления к вычету НДС.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11258/11 по делу N А56-51176/2010 В передаче дела по иску об освобождении от ареста и исключении из описи имущества, арестованного судебным приставом-исполнителем, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о представлении истцом доказательств того, что его права и интересы как хранителя арестованного имущества затронуты действиями пристава.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11201/11 по делу N А40-81821/10-42-533 В передаче дела по иску о солидарном взыскании задолженности по договорам займа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом не доказано перечисление спорной суммы на основании договоров займа и пропущен срок исковой давности.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11200/11 по делу N А40-107247/10-78-192 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, указал, что установлены недобросовестные действия ответчика, совершенные с целью причинения вреда истцу, которые выразились в перечислении спорных денежных средств третьему лицу в процессе судебного разбирательства, что свидетельствует о злоупотреблении правом.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11163/11 по делу N А72-5088/2010 В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления ЕСН для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что доказано создание заявителем условий для целенаправленного уклонения от уплаты ЕСН, поскольку применение аутсорсинга носило формальный характер.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11149/11 по делу N А40-122313/10-147-746 В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий банка, выразившихся в возврате исполнительного листа, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о нарушении банком закона, выразившемся в неоднократном неправомерном уклонении от исполнения требований исполнительного листа.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11133/11 по делу N А05-562/2010 В передаче дела по заявлению о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам определения суда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, принимая определение об утверждении мирового соглашения и определяя количество тепловой энергии, потребленной ответчиком, а также ее стоимость, суд руководствовался ничтожными условиями договора, что напрямую повлияло на размер долга.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11102/11 по делу N А52-3118/2010 В передаче дела по иску об обязании направить отказ от прав по банковской гарантии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, обоснованно указал, что обязательство по банковской гарантии прекращено на основании акта государственного органа, то есть ввиду невозможности исполнения обязательства, требование об обязании отказаться от невозникшего права не основано на законе.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11094/11 по делу N А56-28849/2010 В передаче дела по иску о взыскании за счет казны РФ убытков, причиненных незаконными действиями судебного пристава-исполнителя, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о наличии у ответчика обязанности возместить причиненный вред, вызванный утратой имущества, арестованного приставом, не обеспечившим его сохранность.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11069/11 по делу N А74-3174/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору подряда и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что истец принятые на себя обязательства по выполнению работ исполнил надлежащим образом, что подтверждается актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-11052/11 по делу N А56-8425/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору на выполнение проектных работ и пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что надлежащих доказательств, подтверждающих факты выполнения работ и передачи результата работ заказчику, истцом представлено не было.

Определение ВАС РФ от 24.08.2011 N ВАС-16183/09 по делу N А32-25505/2008-36/3 Дело о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам передано для пересмотра в порядке надзора, так как, отклонив по формальным основаниям ходатайства и заявления общества, суд, по существу, не защитил нарушенные права общества, не обеспечил ему право на справедливое судебное разбирательство и создал условия для вынесения неправосудного решения.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-8538/11 по делу N А68-1765/10-78/Б-10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-8014/11 по делу N А65-6111/2010 "О приостановлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-6417/11 по делу N А40-26764/10-101-99Б, А40-27719/10-101-106Б "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-2775/11 по делу N А53-10156/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-17488/10 по делу N А40-150114/09-61-1056 "О приостановлении производства по делу"

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-15208/08 по делу N А12-1257/2005 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-12553/10 по делу N А72-16098/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-11567/11 по делу N А35-11419/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-11554/11 по делу N А79-4644/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-11552/11 по делу N А63-4546/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-11540/11 по делу N А72-8592/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-11526/11 по делу N А40-135399/10-96-817 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-11525/11 по делу N А76-40858/2009-29-299/101 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-11504/11 по делу N А46-14814/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-11500/11 по делу N А70-10258/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-11492/11 по делу N А40-133433/10-63-1152 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-11479/11 по делу N А41-40197/09 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10588/11 по делу N А66-547/2010 В передаче дела по заявлению об изменении размера требования, включенного в реестр требований кредиторов должника, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10572/11 по делу N А40-37083/10-145-196 В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа таможенного органа в предоставлении льготы по уплате НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из того, что задекларированный товар относится к важнейшей и жизненно необходимой медицинской технике, поэтому заявитель имел право воспользоваться испрашиваемой льготой при ввозе товара на территорию РФ.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10518/11 по делу N А51-1268/2011 В передаче дела по заявлению об отмене постановления административного органа о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о малозначительности совершенного обществом правонарушения.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10495/11 по делу N А51-12015/2010 В передаче дела по иску о признании недействительным договора аренды недвижимости для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, указал, что общество является субъектом малого и среднего предпринимательства, занимает объекты на основании заключенных до 01.07.2008 договоров аренды, заключение договора на новый срок без проведения конкурса или аукциона не противоречит закону.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10489/11 по делу N А56-11497/2010 В передаче дела по заявлению об оспаривании решения и предписания антимонопольного органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10448/11 по делу N А65-8870/2010 В передаче дела по иску о признании недействительным дополнительного соглашения к договору пользования рыбопромысловым участком для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу об отсутствии нарушений норм ФЗ "О защите конкуренции" при заключении дополнительного соглашения.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10419/11 по делу N А74-2380/2007 В передаче дела по заявлению в части взыскания расходов конкурсного управляющего по делу о банкротстве для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично отказывая в удовлетворении заявления, пришел к выводу о необоснованности спорных расходов.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10361/11 по делу N А07-6167/2010 В передаче дела по заявлению о взыскании с должника вознаграждения временного управляющего для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя требование, исходил из того, что временный управляющий от исполнения возложенных на него обязанностей не отстранялся и не освобождался.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10044/10 по делу N А40-1345/09-73-2Б В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий конкурсного управляющего для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в требовании, исходил из того, что кредитором возражения на действия управляющего были заявлены в суд с пропуском установленного ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" срока.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10997/11 по делу N А32-4668/2009-32/100 В передаче дела по встречному иску о признании недействительным договора поручительства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении встречного иска, суд исходил из того, что срок исковой давности для признания договора поручительства недействительным как оспоримой сделки пропущен, истцы не доказали, что дополнительные соглашения без учета кредитного договора сами по себе являются крупными сделками.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10954/11 по делу N А72-4645/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из недоказанности истцом факта потребления ответчиком части поставленной ему электрической энергии.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10952/11 по делу N А76-6774/2010-62-252 В передаче дела по заявлению о признании незаконным постановления о взыскании исполнительского сбора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что постановление принято по окончании срока, установленного для добровольного исполнения исполнительного документа, при отсутствии оснований, освобождающих должника от уплаты исполнительского сбора.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10917/11 по делу N А40-146177/10-141-1213 В передаче дела по заявлению о признании и приведении в исполнение решения третейского суда по делу о взыскании задолженности по соглашению о предоставлении кредитной линии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из наличия между сторонами спора арбитражного соглашения и соответствия решения третейского суда публичному порядку Российской Федерации.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10899/11 по делу N А52-2748/2010 В передаче дела по иску о признании недействительным договора купли-продажи части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью и передаче истцу доли для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из наступления правовых последствий, которые в силу ст. 454 ГК РФ влечет договор купли-продажи, и отсутствия оснований для признания сделки мнимой.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10872/11 по делу N А41-24845/10 В передаче дела по иску о признании недействительным решения внеочередного общего собрания участников общества об утверждении новой редакции устава общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что истец, являясь владельцем доли в уставном капитале общества в размере 90 процентов, не уведомлялся о проведении общего собрания и не принимал в нем участия.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10865/11 по делу N А42-8504/2010 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что спорные денежные средства получены правопредшественником ответчика в результате безвозмездной сделки (дарения), поэтому основания для применения норм о неосновательном обогащении отсутствуют.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10847/11 по делу N А03-14738/2008 В передаче дела по иску о взыскании стоимости трактора и убытков в виде упущенной выгоды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, исходил из того, что обстоятельства, при которых покупателю предоставлено право требовать от продавца возврата уплаченной за товар суммы, и наличие причинно-следственной связи между возникновением убытков и поставкой трактора не доказаны.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10831/11 по делу N А40-44215/10-149-277 В передаче дела по заявлению о признании недействительным предписания органа финансово-бюджетного надзора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что обязанность по представлению отчета, предусмотренная п. 2 ст. 84.8 Закона об акционерных обществах, в установленный срок не исполнена.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10822/11 по делу N А46-11303/2010 В передаче дела по встречному иску о признании договора поручительства, заключенного в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, прекращенным для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что банк обратился к поручителю с требованием о погашении задолженности по истечении годичного срока.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10764/11 по делу N А40-125527/10-143-1069 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору поставки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчиком оплаченный товар в установленный срок не поставлен, основания для удержания спорной денежной суммы отсутствуют.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10758/11 по делу N А60-43996/2009-С2 В передаче дела по иску о взыскании убытков, причиненных необоснованным списанием денежных средств с расчетного счета, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, исходил из того, что вина и неправомерность действий банка в списании средств отсутствует, банк действовал на основании договора банковского счета, принял платежные документы к исполнению и произвел списание средств со счета клиента.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10713/11 по делу N А33-17923/2009 В передаче дела по заявлению о процессуальном правопреемстве на основании договора уступки права требования для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10710/11 по делу N А40-117408-10-21-692 В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий органа Федерального казначейства, выразившихся в принятии к исполнению дубликата исполнительного документа и уведомления о приостановлении операций по расходованию средств на лицевом счете, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно указал на законность оспариваемых действий.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10677/11 по делу N А56-21282/2010 В передаче дела по иску об обязании произвести работы по устранению строительных недостатков общего имущества жилого дома для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10668/11 по делу N А12-4630/2010 В передаче дела по жалобе на действия конкурсного управляющего, выразившиеся в лишении банка права голосования на собрании кредиторов по всем вопросам повестки, и об отстранении управляющего от исполнения обязанностей для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10667/11 по делу N А05-1555/2007 В передаче дела по заявлению о взыскании с уполномоченного органа расходов на проведение процедур наблюдения и конкурсного производства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о недоказанности размера расходов, их необходимости, а также того, что часть спорных расходов была понесена на цели конкурсного производства.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10659/11 по делу N А14-9176/2010-304/29 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом не доказаны факты наличия задолженности ответчика по договору поставки и перехода к истцу права требования исполнения указанного договора.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10650/11 по делу N А32-11930/2010-21/417 В передаче дела по иску о переводе прав и обязанностей арендатора по договорам аренды, заключенным на торгах в отношении объектов недвижимого имущества, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик не доказал наличия совокупности условий, необходимых для реализации преимущественного права на заключение договора аренды.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10641/11 по делу N А13-7173/2010 В передаче дела по иску о взыскании денежных средств, перечисленных по договору купли-продажи речных понтонов, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что вступившим в силу решением суда заключенный сторонами договор признан недействительным, продавец обязан вернуть покупателю денежные средства.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10630/11 по делу N А76-21240/2010-2-628/25 В передаче дела по иску о взыскании штрафа за нарушение условий дилерского договора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10614/11 по делу N А45-7934/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по арендной плате, коммунальным платежам и процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о наличии у ответчика задолженности за фактическое пользование арендованным имуществом после окончания срока договора аренды.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-9681/11 по делу N А40-10549/11111-84 В передаче дела по иску о взыскании основного долга и пеней для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о нарушении ответчиком обязательства по оплате первого и второго этапа проектных работ, выполненных истцом на основании заключенного сторонами договора.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-8622/08 по делу N А32-27966/2006-38/2046-Б В передаче дела по заявлению в части признания незаконными действий конкурсного управляющего по погашению требований кредиторов третьей очереди для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что действия по частичному погашению указанных требований при наличии непогашенных текущих платежей являются незаконными.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-8587/11 по делу N А46-6451/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконным распоряжения о предоставлении в аренду земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что обращение заявителя с заявлением о его участии в конкурсе в отсутствие доказательств его проведения и участия в нем не свидетельствует о незаконности распоряжения.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-8020/11 по делу N А40-5716/10-111-28 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, направляя дело на новое рассмотрение, пришел к обоснованному выводу о том, что суд апелляционной инстанции не вправе был оставлять заявленное ходатайство об отводе судьи по делу без рассмотрения.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-7422/11 по делу N А75-8160/2010 В передаче дела по заявлению об отмене постановления о привлечении к ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 15.14 КоАП РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-6982/11 по делу N А33-7876/2010 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что внесенные истцом денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе не возвращены, контракт не заключен.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-5259/08 по делу N А73-17766/2005 В передаче дела по заявлению конкурсного управляющего о признании недействительными решений, принятых кредиторами на собрании, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-4614/11 по делу N А40-31927/10-99-173 В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в невозвращении НДС, обязании возвратить налог с процентами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя требование в части, исходил из того, что с даты введения наблюдения недоимка по налогам, возникшая до введения наблюдения, не может быть взыскана в принудительном порядке.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-11103/11 по делу N А46-11526/2010 В передаче дела по иску о взыскании с поручителя долга по кредитному договору, процентов за пользование кредитом и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что поручительство ответчика прекратило свое действие.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-11093/11 по делу N А25-1509/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления, выразившегося в неисполнении решения суда, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно указал, что при направлении на исполнение исполнительного листа заявителем нарушен порядок, предусмотренный ст. 242.5 Бюджетного кодекса РФ.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-11020/11 по делу N А12-21990/2009 В передаче дела по иску о взыскании долга по кредитному договору, процентов и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для освобождения ответчика, являющегося поручителем и несущего солидарную ответственность по долгам заемщика, от исполнения обязательств по кредитному договору.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-11010/11 по делу N А21-5976/2010 В передаче дела по иску об обязании передать обществу в лице исполнительного органа печать и документы общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о недоказанности факта передачи ответчиком, являвшимся руководителем общества, печати и истребуемых документов вновь назначенному директору.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-15726/09 по делу N А14-4486/2009/145/29 В передаче дела по иску о взыскании неосновательно полученных дивидендов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из признания права истца на акции вступившим в силу судебным актом и наличия у него права требования неосновательного обогащения на сумму полученных ответчиком дивидендов независимо от регистрации права на акции на имя последнего и несовершения истцом действий по внесению изменений в реестр.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10756/11 по делу N А24-3561/2010 В передаче дела по иску о признании недействительными постановлений общего собрания представителей потребительских обществ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из отсутствия у ответчика полномочий на созыв и проведение общего собрания в связи с сохранением полномочий у ранее избранного совета, а также из отсутствия кворума.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10681/11 по делу N А08-9737/2009-18Б В передаче дела по заявлению о включении требований заявителя в реестр требований кредиторов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из доказанности факта представления займа, наличия неисполненного обязательства по возврату долга и уступки данного требования новому кредитору.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-9113/11 по делу N А55-10425/2010 Дело об обязании заключить договор на оказание услуг по передаче электрической энергии передано для пересмотра в порядке надзора, так как при отсутствии в проекте договора взаимных обязательств смежных сетевых организаций как потребителей услуг друг друга ответчик выступает потребителем услуг истца, которому истец как исполнитель услуг в принудительном порядке предлагает воспользоваться услугами по передаче электроэнергии по своим сетям.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-6037/11 по делу N А50-7662/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору аренды транспортного средства и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-16736/10 по делу N А56-30457/2009/з44 В передаче дела по заявлению о включении в реестр требований кредиторов должника требования, основанного на соглашении о предоставлении имущества в залог, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-10597/11 по делу N А57-3869/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности за услуги связи для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о доказанности оказания истцом ответчику спорных услуг.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-9282/11 по делу N А33-6232/2010 Дело о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления НДС, налога на прибыль, пеней, штрафа передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как доводы заявителя, изложенные в заявлении о пересмотре судебных актов в порядке надзора, в оспариваемой части направлены на переоценку доказательств по делу, что не входит в полномочия суда надзорной инстанции.

Определение ВАС РФ от 23.08.2011 N ВАС-7551/11 по делу N А03-10725/2010 При разрешении аналогичных споров в судебно-арбитражной практике отсутствует единообразие в толковании и применении арбитражными судами положений статей 45 - 47 НК РФ при разрешении вопроса о том, является ли нарушением порядка бесспорного взыскания обязательных платежей принятие налоговым органом спорного решения минуя стадию взыскания налога за счет денежных средств на счетах в банках.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-9827/11 по делу N А50-26246/2011 "О возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-9740/11 по делу N А35-10062/2009 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-9568/11 по делу N А56-30175/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-9314/11 по делу N А27-12969/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-8825/11 по делу N А14-5923/2010182/6 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-8432/09 по делу N А08-521/08-28 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-8085/11 по делу N А56-45023/2008 "О приостановлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-7538/10 по делу N А31-4257/2008 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-5401/11 по делу N А64-1916/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-3995/11 "О назначении дела к судебному разбирательству"

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-3262/11 по делу N А56-14929/2010 "О возобновлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-17152/09 "О принятии к производству заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство"

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-14304/10 по делу N А81-4482/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-13375/08 по делу N А68-818/07-99/17-258/17 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-13342/10 по делу N А48-4937/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-11532/11 по делу N А33-13824/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-11528/11 по делу N А50-17704/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-11503/11 по делу N А66-3723/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-11493/11 по делу N А40-142916/09-70-656 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10586/11 по делу N А08-2404/2010-12 В передаче дела по иску об обязании зарегистрировать переход права собственности на объекты недвижимости, переданные по соглашению об отступном, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, исходил из того, что оснований для регистрации перехода права собственности не возникло, поскольку имущество по соглашению ответчиком фактически предоставлено не было.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10578/11 по делу N А41-34790/10 В передаче дела по иску о взыскании неустойки по государственному контракту для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу об отсутствии доказательств того, что просрочка исполнения ответчиком обязательства, предусмотренного контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10577/11 по делу N А41-34782/10 В передаче дела по иску о взыскании неустойки по государственному контракту для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу об отсутствии доказательств того, что просрочка исполнения ответчиком обязательства, предусмотренного контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10559/11 по делу N А41-32404/09 В передаче дела по иску о признании права собственности на земельный участок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, исходил из того, что решение о выделе ответчику спорного земельного участка из состава сельскохозяйственных угодий истца, а также факт согласования его границ в установленном законом порядке не оспорены и не признаны недействительными.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10557/11 по делу N А32-42653/2009-15/654-36/200 В передаче дела по иску о признании права собственности на строения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истец не доказал наличия условий, установленных п. 3 ст. 222 ГК РФ, которые могут являться основанием для признания права собственности на самовольно возведенные постройки.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10540/11 по делу N А12-13151/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга за поставленный товар, неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчиком не исполнено обязательство по оплате поставленного истцом по договору и разовым сделкам купли-продажи товара.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10537/11 по делу N А57-10996/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору строительного подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчиком не оплачены выполненные истцом работы, при этом довод ответчика о некачественности выполненных работ не обоснован.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10528/11 по делу N А12-13952/2010 В передаче дела по заявлению о признании не подлежащим исполнению инкассового поручения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что инкассовое поручение соответствует требованиям законодательства РФ, содержит сведения, позволяющие идентифицировать платеж, основано на решении о взыскании налога.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10507/11 по делу N А75-8797/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга за оказанные услуги и пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что двухсторонних документов об объемах услуг и их стоимости сторонами не подписывалось, заявки истцом представлены не были, невозможно установить объем и стоимость оказанных услуг.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10496/11 по делу N А34-2954/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения органа Пенсионного фонда РФ о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика в банках, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя заявление, обоснованно указал, что фондом пропущен срок давности для взыскания пеней, уплаченная недоимка должна быть учтена при расчете пени.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10491/11 по делу N А51-4834/2009 В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа в предоставлении в аренду земельных участков и обязании принять решение о согласовании места размещения объекта для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, прекращая производство по апелляционной жалобе, обоснованно указал, что в решении суда отсутствуют выводы о правах и обязанностях заявителя.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10481/11 по делу N А12-19140/2010 В передаче дела по иску об истребовании из чужого незаконного владения движимого имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик не имел законных оснований для удержания и владения спорным имуществом, право собственности на которое принадлежит истцу на основании постановления судебного пристава-исполнителя.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10469/11 по делу N А56-60581/2009 В передаче дела по иску о взыскании убытков, причиненных конкурсным управляющим в период исполнения им своих обязанностей, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о несоответствии действий арбитражного управляющего по расходованию денежных средств должника критерию разумности.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10454/11 по делу N А41-43278/09 В передаче дела по заявлению об отмене постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 16.3 КоАП РФ и решения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что в действиях заявителя отсутствует состав вменяемого ему административного правонарушения.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10447/11 по делу N А68-2878/10 В передаче дела по иску о взыскании долга за сверхлимитное водопотребление, процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что расчет лимита должен был быть произведен в соответствии с постановлением органа местного самоуправления, действовавшим в спорный период.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10408/11 по делу N А03-17836/2009 В передаче дела по заявлению о включении в реестр требований кредиторов задолженности за поставленную тепловую энергию по договору для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции, удовлетворяя заявление, пришел к выводу об обоснованности уточненного требования кредитора.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10353/11 по делу N А40-72776/10-29-612 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору на техническое обслуживание жилищного и нежилого фондов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что ответчиком не представлено доказательств расторжения указанного договора.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10331/11 по делу N А64-6370/09 В передаче дела по иску о признании договора купли-продажи недействительным в части определения рыночной стоимости выкупаемого нежилого помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что нарушений при заключении договора не установлено, покупателем рыночная стоимость помещения до заключения договора оспорена не была.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10291/11 по делу N А55-13547/2010 В передаче дела по иску в части взыскания убытков, причиненных ограничением прав собственника распоряжаться принадлежащим ему имуществом, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что подтверждены факт расторжения договора безвозмездного пользования и неправомерность удержания ответчиком имущества, принадлежащего истцу на праве собственности.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10290/11 по делу N А11-5797/2010 В передаче дела по иску о признании права собственности на подъездной железнодорожный путь для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции, возвращая жалобу заявителя, обоснованно исходил из пропуска срока на обжалование и отсутствия оснований для его восстановления.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10220/11 по делу N А63-7347/2010 В передаче дела по иску о взыскании предварительной оплаты по договору поставки, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что поставщик обязательства по поставке строительных материалов покупателю не исполнил, предварительную оплату не вернул.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10116/11 по делу N А32-3992/2008-35/120 В передаче дела по иску о взыскании долга за поставленную электрическую энергию для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из отсутствия доказательств оплаты ответчиком поставленной энергии.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10101/11 по делу N А40-94778/2010 В передаче дела по иску о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в иске, суд исходил из недоказанности истцом права авторства на спорные фотографические изображения и отсутствия доказательств, подтверждающих личность автора.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10079/11 по делу N А20-2675/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения органа местного самоуправления об отказе в выкупе арендуемых нежилых помещений для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя требование, исходил из того, что оспариваемое решение нарушает преимущественное право заявителя на выкуп арендуемого имущества.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10015/11 по делу N А56-44116/2007 В передаче дела по заявлению о взыскании судебных расходов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд установил, что заявителем не представлено доказательств, подтверждающих действительную необходимость несения затрат на оплату услуг представителя в заявленном объеме, поэтому частично удовлетворил заявление.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-11001/11 по делу N А45-14634/2010 В передаче дела по иску о взыскании аванса, перечисленного истцом по договору возмездного оказания услуг, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из недоказанности факта выполнения ответчиком работ по договору.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10969/11 по делу N А41-31202/10 В передаче дела по иску о признании отсутствующим зарегистрированного права собственности РФ на земельный участок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции исходил из того, что нижестоящие суды не установили, к какой категории земель относится спорный участок, не учли, что истцом по существу оспариваются действия регистрирующего органа.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10967/11 по делу N А64-3813/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления, связанного с непринятием решения о предоставлении в аренду земельного участка, обязании заключить договор аренды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что постановление, которым на заявителя возложена обязанность по проведению землеустроительных работ и постановке на кадастровый учет участка, не исполнено.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10964/11 по делу N А27-12499/2010 В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на добычу полезных ископаемых для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления в указанной части, суд исходил из того, что уголь, содержащийся в разубоженной горной массе зачистки верхней части пласта, является полезным ископаемым, подлежащим налогообложению.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10921/11 по делу N А41-31674/10 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору генерального строительного подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из выполнения истцом работ, принятия их ответчиком ввиду неподписания акта и непредставления мотивированного отказа от их приемки, неоплаты указанных работ.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10881/11 по делу N А68-6899/10 В передаче дела по заявлению об обязании налогового органа возвратить сумму излишне уплаченного земельного налога для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что согласно представленному в материалы дела акту совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам у заявителя отсутствовала как задолженность, так и переплата по земельному налогу.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10878/11 по делу N А12-24165/2010 В передаче дела по иску об обязании прекратить незаконное использование товарных знаков истца и взыскании компенсации для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично удовлетворяя иск, суд исходил из использования ответчиком, осуществляющим деятельность, аналогичную деятельности истца, в фирменном наименовании и оттиске печати обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10864/11 по делу N А13-10608/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения о приостановлении государственной регистрации перехода права собственности на офисное помещение для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из представления заявителем всех требуемых Законом о регистрации документов для осуществления регистрации перехода права собственности.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10859/11 по делу N А50-19586/2010 В передаче дела по иску о взыскании убытков в виде расходов на подготовку апелляционной жалобы, понесенных истцом в результате принятия налоговым органом решения, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что должностные лица налогового органа, подготовившие акт налоговой проверки, действовали в пределах полномочий, определенных статьями 100 и 101 НК РФ.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10852/11 по делу N А07-8147/2008 В передаче дела по заявлению о пересмотре судебных актов по делу о признании недействительным решения налогового органа по вновь открывшимся обстоятельствам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что обстоятельства, приведенные заявителем, не являются вновь открывшимися.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10839/11 по делу N А03-7155/2010 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что обществом необоснованно получены субсидии из федерального бюджета.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10812/11 по делу N А23-3753/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа органа ФСС РФ в уточнении класса профессионального риска для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из того, что размер страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляет 0,9 процентов к начисленной оплате труда застрахованных лиц.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10808/11 по делу N А66-9837/2010 В передаче дела по заявлению о взыскании пени за несвоевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что основания для включения в период начисления пеней дня фактической уплаты обществом страховых взносов отсутствуют.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10800/11 по делу N А65-14477/2010-СА2-22 В передаче дела по заявлению о признании незаконным аннулирования в кадастре сведений о земельном участке и понуждении восстановить сведения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что права и законные интересы заявителя не нарушены, предоставления ему объекта недвижимости, находящегося на участке на каком-либо праве, не представлено.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10799/11 по делу N А45-18421/2010 В передаче дела по иску о государственной регистрации соглашения о переуступке прав аренды земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что соглашение в силу ст. ст. 389, 607 ГК РФ подлежит государственной регистрации, но ответчик уклоняется от ее проведения.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10795/11 по делу N А12-7136/2010 В передаче дела по заявлению об изменении способа и порядка исполнения обязательств по мировому соглашению для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что обществом не представлены доказательства наличия обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10776/11 по делу N А40-86810/10-5-747 В передаче дела по иску о взыскании убытков, причиненных утратой груза при перевозке, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что доказательств утраты груза вследствие обстоятельств, которые экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, ответчиком не представлено.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10751/11 по делу N А70-362/2011 В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия судебных приставов-исполнителей, выразившегося в отсутствии ареста денежных средств на счетах банка, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что судебными приставами-исполнителями предприняты все меры, направленные на исполнение требований исполнительных листов.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10745/11 по делу N А41-14749/10 В передаче дела по иску о взыскании процентов за пользование кредитом для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что основания для освобождения ответчика от обязанности компенсировать истцу понесенные по кредитному договору расходы отсутствуют.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10743/11 по делу N А46-6469/2010 В передаче дела по иску о взыскании убытков, выразившихся в неполучении доходов от сдачи в аренду объекта недвижимости, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом пропущен срок исковой давности.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10739/11 по делу N А65-22365/2010-СГ3-13 В передаче дела по иску в части понуждения заключить договор купли-продажи нежилого помещения на условиях предварительного договора, обязания передать документы на государственную регистрацию для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик неправомерно уклоняется от исполнения обязательств по предварительному договору.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10731/11 по делу N А24-2685/2010 В передаче дела по иску о признании незаключенным договора ипотеки в части обеспечения обязательств заемщика второго и третьего траншей и обязании выплатить проценты для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что в договоре согласованы все необходимые и существенные условия.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10730/11 по делу N А40-24220/10-141-213 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, возвращая кассационную жалобу, исходил из того, что жалоба подана с пропуском установленного срока.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10729/11 по делу N А81-4510/2009 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, составляющего стоимость переданной документации, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что проектная документация приобретена ответчиком на законных основаниях.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10727/11 по делу N А57-6814/2010 В передаче дела по иску о понуждении заключить договор купли-продажи строения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что спорный объект был преобразован в два объекта, собственником которых является не ответчик, а третье лицо, право собственности этого лица на спорное имущество не оспорено в установленном законом порядке.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10711/11 по делу N А53-7915/10 В передаче дела по заявлению об отмене решения о признании заявителя нарушившим ст. 12 Закона о размещении заказов и предписания для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что аукционная комиссия необоснованно допустила заявку градостроительного центра на участие в аукционе, в то время как должна была отказать в допуске.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10689/11 по делу N А31-6687/2010 В передаче дела по иску о признании не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца сведений, распространенных в телепрограмме, обязании опровергнуть сведения, взыскании репутационного вреда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как из содержания оспариваемых судебных актов не следует, что судом вынесено решение о правах и обязанностях заявителя.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10684/11 по делу N А79-10682/2006 В передаче дела по иску о взыскании долга для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, возвращая апелляционную жалобу, пришел к обоснованным выводам о пропуске срока подачи жалобы и отсутствии оснований для восстановления пропущенного срока.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10652/11 по делу N А32-50119/09-48/755-36/997 В передаче дела по иску о взыскании компенсации за незаконное использование фонограмм музыкальных произведений, исключительные права на использование которых принадлежат истцу, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10627/11 по делу N А40-72109/10-7-609 В передаче дела по иску о взыскании задолженности за поставленный товар по договору купли-продажи, неустойки и встречному иску о взыскании долга, процентов за пользование чужими денежными средствами, неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10623/11 по делу N А55-19979/2010 В передаче дела по иску о взыскании пени за просрочку оплаты поставленного товара для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения ст. 333 ГК РФ о возможности снижения размера неустойки установлена Постановлением Президиума ВАС РФ, в силу чего заявитель может обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-10598/11 по делу N А56-35146/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий органа по управлению городским имуществом по отнесению нежилого помещения к имуществу субъекта РФ и включению объекта в реестр для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу об избрании заявителем ненадлежащего способа защиты гражданских прав.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-9969/11 по делу N А72-7003/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа в предоставлении в аренду земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-9893/11 по делу N А55-17902/2010 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о недоказанности наличия у ответчика неосновательного обогащения.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-9823/11 по делу N А-32-16882/2010-11/339 В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения и требования налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что доказательств получения заявителем неосновательной налоговой выгоды или наличия между сторонами согласованных действий, направленных на получение такой выгоды, не представлено.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-9814/11 по делу N А33-9755/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия органа ФСС РФ, выразившегося в ненаправлении уведомления об установлении размера тарифа, соответствующего классу профессионального риска основного вида экономической деятельности, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о недоказанности бездействия.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-9529/11 по делу N А65-3033/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что оказанные истцом услуги оплачены в полном объеме.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-9230/11 по делу N А40-35724/10-133-280 В передаче дела по иску о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по договору купли-продажи электрической энергии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик допустил просрочку исполнения обязательств в связи с отсутствием финансирования из бюджета субъекта РФ.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-9174/11 по делу N А40-164312/10-30-1226 В передаче дела по иску о взыскании денежных средств и об обращении взыскания на заложенное имущество для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о невыполнении заемщиком обязательств по возврату заемных денежных средств.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-9144/11 по делу N А50-13671/2010 В передаче дела по иску в части признания недействительным договора купли-продажи земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что общество не являлось единственным собственником объектов недвижимости, расположенных на спорном земельном участке.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-8933/11 по делу N А56-18776/2010 В передаче дела по заявлению в части доначисления налога на прибыль, соответствующих пеней и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-8878/11 по делу N А56-9897/2010 В передаче дела по иску о запрете использовать фирменное наименование, сходное до степени смешения с сокращенным фирменным наименованием истца, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что право истца на фирменное наименование зарегистрировано ранее права ответчика.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-8199/11 по делу N А34-4674/2010 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что перечисление денежных средств из пенсии физического лица было произведено на основании исполнительных листов, выданных по решению мирового судьи, а также постановлений судебного пристава-исполнителя.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-8185/11 по делу N А22-2550/2009 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о доначислении налога, пени, штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что деятельность заявителя по реализации строительных товаров носила характер оптовой торговли и не подпадала под специальный налоговый режим в виде обложения единым налогом на вмененный доход.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-807/11 по делу N А05-5267/2010 В передаче дела по иску о взыскании НДС, начисленного на стоимость работ по государственному контракту, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что продавец работ злоупотребил правом, заявляя о своем праве на налоговую льготу при вступлении в договорные отношения с добросовестным покупателем.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-8072/11 по делу N А76-12961/2010-32-88 В передаче дела по заявлению о включении в реестр требований кредиторов должника требования, часть которого обеспечена залогом имущества должника, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, оставляя требование без рассмотрения, пришел к обоснованному выводу о том, что заявителем не возмещены расходы конкурсному управляющему на уведомление кредиторов.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-8060/11 по делу N А76-15415/2009-32-258 В передаче дела по заявлению о включении требования в третью очередь реестра требований должника для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Дело направлено на рассмотрение в федеральный арбитражный суд для проверки в порядке кассационного производства правильности применения норм права.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-7898/11 по делу N А55-14284/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору купли-продажи земельного участка, пеней для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о неисполнении покупателем обязательств по указанному договору.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-7884/11 по делу N А49-2771/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ, а также конкурсный управляющий не лишен права обжаловать сомнительную, по его мнению, сделку в порядке, предусмотренном Законом о банкротстве.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-7816/11 по делу N А60-17182/2010-С1 В передаче дела по иску в части взыскания неустойки по договору долевого участия в строительстве жилого дома для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично взыскивая неустойку, исходил из нецелесообразности начисления неустойки после приостановления строительства.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-5134/02 по делу N А40-9053/01-48-132 В передаче дела по заявлению о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения суда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в требовании, исходил из того, что доказательств того, что заявителем предпринимались меры для обжалования решения в части отказа в удовлетворении исковых требований в порядке, установленном АПК РФ, не представлено.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-3262/11 по делу N А56-14929/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа об отказе в возмещении НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения законодательства о применении налоговых вычетов по НДС установлена Постановлением Президиума ВАС РФ, в силу чего заявитель может обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-2919/11 по делу N А55-39709/2009 В передаче дела по иску об изъятии земельного участка, признании права собственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения земельного законодательства установлена Постановлением Президиума ВАС РФ, в силу чего заявитель может обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-2917/11 по делу N А55-39708/2009 В передаче дела по иску об изъятии земельного участка, признании права собственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения земельного законодательства установлена Постановлением Президиума ВАС РФ, в силу чего заявитель может обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-2915/11 по делу N А55-39697/2009 В передаче дела по иску об изъятии земельного участка, признании права собственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения земельного законодательства установлена Постановлением Президиума ВАС РФ, в силу чего заявитель может обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-2914/11 по делу N А55-39696/2009 В передаче дела по иску об изъятии земельного участка, признании права собственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения земельного законодательства установлена Постановлением Президиума ВАС РФ, в силу чего заявитель может обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-2759/11 по делу N А55-39693/2009 В передаче дела по иску об изъятии земельного участка, признании права собственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения земельного законодательства установлена Постановлением Президиума ВАС РФ, в силу чего заявитель может обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-2741/11 по делу N А55-39691/2009 В передаче дела по иску об изъятии земельного участка, признании права собственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения земельного законодательства установлена Постановлением Президиума ВАС РФ, в силу чего заявитель может обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-2736/11 по делу N А55-39690/2009 В передаче дела по иску об изъятии земельного участка, признании права собственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения земельного законодательства установлена Постановлением Президиума ВАС РФ, в силу чего заявитель может обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-2189/11 по делу N А55-39689/2009 В передаче дела по иску об изъятии земельного участка, признании права собственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения земельного законодательства установлена Постановлением Президиума ВАС РФ, в силу чего заявитель может обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-2187/11 по делу N А55-39688/2009 В передаче дела по иску об изъятии земельного участка, признании права собственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения земельного законодательства установлена Постановлением Президиума ВАС РФ, в силу чего заявитель может обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-2186/11 по делу N А55-39686/2009 В передаче дела по иску об изъятии земельного участка, признании права собственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения земельного законодательства установлена Постановлением Президиума ВАС РФ, в силу чего заявитель может обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-2185/11 по делу N А55-39683/2009 В передаче дела по иску об изъятии земельного участка, признании права собственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения земельного законодательства установлена Постановлением Президиума ВАС РФ, в силу чего заявитель может обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-2184/11 по делу N А55-39682/2009 В передаче дела по иску об изъятии земельного участка, признании права собственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения земельного законодательства установлена Постановлением Президиума ВАС РФ, в силу чего заявитель может обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-2182/11 по делу N А55-39681/2009 В передаче дела по иску о восстановлении положения, существовавшего до нарушения права, изъятии участка, признании права собственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения норм о возникновении права муниципальной собственности установлена Постановлением Президиума ВАС РФ, заявитель может обратиться с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-2181/11 по делу N А55-39679/2009 В передаче дела по иску о восстановлении положения, существовавшего до нарушения права, изъятии участка, признании права собственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения норм о возникновении права муниципальной собственности установлена Постановлением Президиума ВАС РФ, заявитель может обратиться с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-11384/11 по делу N А40-117059/09-26-847 В передаче дела по иску о защите деловой репутации для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, возвращая кассационную жалобу, пришел к обоснованным выводам о пропуске срока ее подачи и отсутствии оснований для восстановления пропущенного срока.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-11197/11 по делу N А72-4662/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности за потребленную электрическую энергию для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик не исполняет функций сетевой организации, поскольку к объекту электросетевого хозяйства ответчика иные потребители не присоединены.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-11191/11 по делу N А49-3987/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору энергоснабжения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчиком не в полном объеме оплачена потребленная тепловая энергия.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-11064/11 по делу N А02-1313/2010 В передаче дела по иску о признании отсутствующим права собственности на фундамент и признании договора ипотеки прекратившим действие для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды, удовлетворяя иск, пришли к обоснованному выводу о том, что банком не соблюдены установленные законом условия оставления залогодержателем предмета ипотеки за собой (не уведомлен организатор торгов).

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-8330/11 по делу N А23-2813/10А-21-125 Дело об отмене требований об уплате НДФЛ, НДС, ЕСН, сбора, пени, штрафа передано для пересмотра в порядке надзора, так как срок направления требования не является пресекательным. Пропуск налоговым органом срока не влечет изменения предельного срока на принудительное взыскание платежей. В данном случае срок на принятие решения о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика в банке налоговым органом пропущен не был.

Решение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-7518/11 Об отказе в удовлетворении заявления о признании абзацев третьего и седьмого пункта 30, абзацев второго и четвертого пункта 47 Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 15.02.2011 N 47, не соответствующими нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и недействующими.

Определение ВАС РФ от 22.08.2011 N ВАС-7075/11 по делу N А46-6896/2010 Дело о признании недействительной записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности общества передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов в связи с отсутствием единой правоприменительной практики в арбитражных судах по вопросу о том, является ли представление недостоверных сведений основанием для признания недействительным акта государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического лица.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-5944/09 по делу N А43-78115/2008 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11144/11 по делу N А41-34474/09 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10921/11 по делу N А41-31674/10 "Об исправлении опечатки"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11412/11 по делу N А41-27786/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 11462/11 по делу N А41-14489/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10956/11 по делу N А40-96193/10-21-505 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10384/10 по делу N А40-94707/09-64-577 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 11476/11 по делу N А40-93705/10-50-809 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11233/11 по делу N А40-76820/10-1-475 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11227/11 по делу N А40-64426/10-153-366 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11491/11 по делу N А40-55118/10-49-472 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-9215/11 по делу N А40-54824/10-119-269 "О восстановлении пропущенного срока и о принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11350/11 по делу N А40-46149/10-3-376 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10303/11 по делу N А40-2621/11-93-25 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 11489/11 по делу N А40-146277/10-123-516 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 11336/11 по делу N А35-6792/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора и об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11296/11 по делу N А34-3831/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11243/11 по делу N А33-7097/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11399/11 по делу N А33-6026/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10992/11 по делу N А33-4908/2010 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10649/11 по делу N А23-52928/2009-69-959 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11490/11 по делу N А32-4234/2010-67/83 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11381/11 по делу N А32-30983/2010-58/571-254АЖ "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11351/11 по делу N А32-24462/2010-72/635 "Об отказе в приостановлении исполнения судебных актов"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 11482/11 по делу N А29-5887/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11378/11 по делу N А27-9903/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11377/11 по делу N А27-9018/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11321/11 по делу N А26-8589/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11426/11 по делу N А56-62595/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11295/11 по делу N А56-49151/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 11257/11 по делу N А56-38920/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11290/11 по делу N А56-36047/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11413/11 по делу N А56-31966/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 11307/11 по делу N А56-29660/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11211/11 по делу N А55-16206/2010 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока и о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11367/11 по делу N А55-11032/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11495/11 по делу N А54-2863/2010-С11 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11421/11 по делу N А53-25008/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11303/11 по делу N А53-21556/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11358/11 по делу N А53-21414/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 11464/11 по делу N А53-14587/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 11475/11 по делу N А52-6822/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 11325/11 по делу N А52-3026/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора и об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11352/11 по делу N А51-15830/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 11235/11 по делу N А51-13457/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11385/11 по делу N А50-8807/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11166/11 по делу N А50-29916/2009 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11392/11 по делу N А50-28533/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11386/11 по делу N А49-3479/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11220/11 по делу N А49-11457/2009 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11209/11 по делу N А47-7236/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11208/11 по делу N А47-7234/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11224/11 по делу N А47-7074/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-7567/11 по делу N А47-5076/2006 "О приостановлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 11346/11 по делу N А47-12258/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-9528/11 по делу N А46-16118/2010 "О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-9527/11 по делу N А46-16116/2010 "О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-9525/11 по делу N А46-16115/2010 "О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-9522/11 по делу N А46-15894/2010 "О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-9524/11 по делу N А46-14712/2010 "О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 11139/11 по делу N А45-20284/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 11474/11 по делу N А45-18927/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11317/11 по делу N А45-17567/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 11398/11 по делу N А45-15657/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10976/11 по делу N А45-12290/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 11401/11 по делу N А44-1484/2007 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11387/11 по делу N А76-19838/2010-45-463/115 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 11304/11 по делу N А76-19693/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 11322/11 по делу N А76-14982/2010-66-573 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 11330/11 по делу N А76-14981/2010-24-586 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 9608/11 по делу N А76-13763/2010-2-452 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11327/11 по делу N А75-11979/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-17462/08 по делу N А73-7940/2007 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-7549/11 по делу N А73-4214/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-8331/10 по делу N А73-16376/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10284/11 по делу N А73-13192/2010 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 11281/11 по делу N А72-5932/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 11217/11 по делу N А69-2362/2010-14 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 11393/11 по делу N А67-4119/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-9718/11 по делу N А66-2420/2009 "О приостановлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11310/11 по делу N А65-18221/2010-СА1-19 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 11286/11 по делу N А65-1534/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 11222/11 по делу N А65-11989/2010-СА3-56 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11397/11 по делу N А65-11012/2010-СГ5-53 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 12587/10 по делу N А63-3873/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11389/11 по делу N А62-5697/2010 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11319/11 по делу N А61-344/11 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 11454/11 по делу N А60-54359/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 11369/11 по делу N А60-43637/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 11423/11 по делу N А60-30586/2010-С10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 11437/11 по делу N А59-5028/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11331/11 по делу N А59-3411/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11402/11 по делу N А58-3598/08 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11318/11 по делу N А58-10695/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11301/11 по делу N А57-22497/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-9138/09 по делу N А57-19450/2008-27 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11342/11 по делу N А57-10099/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11415/11 по делу N А56-92985/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-5426/11 по делу N А56-91030/2009 "О возвращении повторного заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 11339/11 по делу N А56-84016/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11282/11 по делу N А56-67098/2009 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-9654/11 по делу N А40-145764/09-49-725 В передаче дела по иску о признании права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что спорный участок является собственностью РФ, доказательств правопреемства по обязательствам реорганизованного товарищества истцом не представлено.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-7631/11 по делу N А19-3069/10-30 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа в части доначисления налога на имущество для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из обоснованности вывода налогового органа о необходимости принятия объектов и оборудования к учету в качестве основных средств и включения их в налоговую базу по налогу на имущество организаций.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-7174/11 по делу N А40-3981/08-6-39 В передаче дела по иску о признании права общей долевой собственности на подвальные нежилые помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, исходил из того, что истцом не обоснована невозможность оформления правоустанавливающих документов на помещения во внесудебном порядке и не доказано создание спорного объекта с соблюдением закона и иных правовых актов.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11008/11 по делу N А33-5656/2009к7 В передаче дела по заявлению о взыскании судебных расходов и расходов на вознаграждение арбитражному управляющему за проведение процедуры наблюдения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что расходы подлежат взысканию с налогового органа как заявителя по делу о банкротстве должника.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11000/11 по делу N А04-942/2009 В передаче дела по заявлению о включении задолженности по договору поручительства и договорам аренды в реестр требований кредиторов должника для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из наличия оснований, предусмотренных п. 1 ст. 71 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", и из доказательств, подтверждающих задолженность должника перед заявителем.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10868/11 по делу N А24-3309/2010 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения в виде стоимости выполненных истцом работ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из недоказанности истцом передачи отремонтированных объектов третьему лицу в соответствии с договором подряда, заключенным с государственным унитарным предприятием, и из того, что долг за выполненные истцом работы взыскан с указанного предприятия.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10772/11 по делу N А19-11477/10-7 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, возникшего вследствие неоплаты выполненных истцом работ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из отсутствия доказательств, подтверждающих выполнение истцом упомянутых работ по распоряжению ответчика.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10765/11 по делу N А40-52481/10-85-407 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения по договору инвестирования в строительство для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что денежные средства получены ответчиком на основании и в соответствии с договором.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10644/11 по делу N А32-18833/2009-67/339 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, возникшего в результате использования находящихся в аренде земельных участков, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что факт использования ответчиком спорных участков доказан.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10605/11 по делу N А19-102/09-58 В передаче дела по иску об обязании освободить земельный участок, взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично удовлетворяя иск, суд исходил из того, что использование земли в РФ является платным, ответчик пользовался участком без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований и внесения платы за пользование.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10565/11 по делу N А40-80631/09-60-512 В передаче дела по иску о взыскании основного долга по договору финансовой аренды, неустойки за просрочку уплаты лизинговых платежей и платы за фактическое пользование предметом лизинга для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что задолженность ответчика документально подтверждена, а доказательств ее погашения не представлено.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10555/11 по делу N А10-4067/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности за услуги по передаче электрической энергии и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из оказания ответчиком в спорный период услуг по передаче электроэнергии и отсутствия доказательств их оплаты ответчиком в полном объеме.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10538/11 по делу N А26-9139/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности за поставку тепловой энергии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, возвращая апелляционную жалобу, суд исходил из пропуска срока на ее подачу и отказа в его восстановлении ввиду ненадлежащего подтверждения заявителем недостаточности оставшегося срока для совершения им соответствующих процессуальных действий.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10515/11 по делу N А40-23799/10-65-146 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что право пользования участком недр передано истцу без предварительного согласования, что обусловило невозможность проведения геологоразведки и добычи полезных ископаемых, лишило истца возможности реализовывать права и исполнять обязательства.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10247/11 по делу N А33-9623/2010 В передаче дела по иску о признании незаконным отказа в реализации преимущественного права на приобретение нежилых помещений и обязании заключить договор купли-продажи имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что общество не являлось арендатором спорного имущества на момент подачи заявления о его выкупе.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10208/11 по делу N А40-105299/10-110-910 В передаче дела по иску о признании несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию сведений, обязании опровергнуть сведения и взыскании компенсации для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, исходил из того, что сведения являются процессуальной позицией ответчика, высказанной им при рассмотрении ряда дел с участием истца по его искам.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10177/11 по делу N А05-3423/2010 В передаче дела по иску о взыскании расходов по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что вступившим в законную силу судебным актом установлена правомочность общего собрания товарищества решать вопросы по оплате названных расходов не только членами товарищества, но и иными собственниками помещений.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10105/11 по делу N А07-11625/2010 В передаче дела по иску о внесении изменений в договор электроснабжения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что ответчик как энергосбытовая организация, осуществляющая покупку электроэнергии в целях продажи потребителям, электросетевым хозяйством не владеет и не имеет энергопринимающих устройств в точках поставки на границе, определенной актом разграничения балансовой принадлежности к договору.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-9978/11 по делу N А40-88752/08-28-754 В передаче дела по иску об обязании подписать акт о результатах реализации инвестиционного проекта для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, исходил из внесения истцом в инвестиционный контракт изменений в одностороннем порядке в отсутствие оснований, предусмотренных ст. 450 ГК РФ, вина ответчика в нарушении сроков строительства объекта не установлена.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-9970/11 по делу N А43-45987/2009-13-1040 В передаче дела по иску о признании недействительными соглашения об отступном и договора купли-продажи, применении последствий недействительности сделок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, исходил из отсутствия доказательств того, что соглашение об отступном является крупной сделкой для ответчика, и пропуска истцом годичного срока исковой давности.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-9289/11 по делу N А62-3839/2010 В передаче дела по иску о взыскании за счет казны муниципального образования реального ущерба в связи с нарушением норм налогового законодательства при заключении договора аренды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в требовании, пришел к выводу о том, что сторонами в договоре не предусмотрено включение суммы НДС в арендную плату, подлежащую перечислению арендодателю.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-8871/11 по делу N А74-4003/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору подряда, неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что ответчиком работы приняты, но не оплачены.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-8734/11 по делу N А57-7570/2010 В передаче дела по заявлению о признании недействительными распоряжений об отмене ранее изданных распоряжений о предоставлении участка и договора аренды находящегося в государственной собственности земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что передача участка третьему лицу незаконна.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-7386/11 по делу N А45-10906/2010 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения в виде неуплаченной арендной платы за пользование зданием для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что факт безвозмездного пользования ответчиком имуществом истца без каких-либо правовых оснований подтвержден материалами дела, доказательств обратного не представлено.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-7343/11 по делу N А57-11878/2009 В передаче дела по заявлению о включении требований в реестр требований кредиторов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, возвращая заявление, пришел к обоснованному выводу о непредставлении заявителем доказательств возмещения конкурсному управляющему расходов на уведомление кредиторов о предъявлении требования.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-7084/11 по делу N А40-92685/10-31-832 В передаче дела по иску об обращении взыскания на имущество, заложенное по договорам залога, заключенным в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что факт неисполнения ответчиком (заемщиком) обязательств по кредитному договору установлен.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10923/11 по делу N А41-26417/10 В передаче дела по заявлению о признании должника несостоятельным (банкротом) для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, прекращая производство по делу, пришел к обоснованному выводу об отсутствии у должника неисполненных денежных обязательств перед заявителем.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10781/11 по делу N А82-2870/2010-8 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору субподряда, неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично отказывая в иске, исходил из некачественного выполнения истцом работ.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10732/11 по делу N А43-17015/2010-1-482 В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа органа исполнительной власти субъекта РФ в предоставлении в аренду земельного участка лесного фонда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что испрашиваемый участок расположен в зеленой зоне защитных лесов и оспариваемый отказ соответствует требованиям закона.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10725/11 по делу N А56-12432/2010 В передаче дела по иску об обязании заключить договор аренды земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что законные основания для понуждения ответчика к заключению договора отсутствуют.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10671/11 по делу N А46-1390/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решений о приостановлении кадастрового учета изменений и отказе в кадастровом учете, обязании внести в кадастр недвижимости изменение вида разрешенного использования земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, указал, что не представлены документы об установленном разрешенном использовании участка.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10655/11 по делу N А40-84431/10-50-727 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истец не представил доказательств выполнения работ на сумму, превышающую их стоимость, согласованную в договоре и дополнительных соглашениях к нему.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10648/11 по делу N А51-18855/2009 В передаче дела по иску о продлении действия постановления, признании незаконным отказа в предоставлении в аренду земельного участка и обязании направить документы для подготовки схемы размещения участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что на момент обращения заявителя срок действия постановления истек.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10620/11 по делу N А56-43318/2010 В передаче дела по иску о взыскании пени по договору для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что нарушение подрядчиком сроков выполнения работ подтверждено, при заключении договора подрядчик не возражал против установления пени в размере 0,1 процента от стоимости того этапа, сроки выполнения работ по которому нарушены.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10585/11 по делу N А70-10934/2010 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения за пользование земельным участком и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что истец не представил расчет затрат по уплате земельного налога и доказательства по уплате налога на часть земельного участка, фактически используемого ответчиком в соответствующий период.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10560/11 по делу N А60-32620/2010 В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в требовании, исходил из того, что сторона, получающая имущество в качестве вклада в уставный капитал, вправе применить вычет по этому имуществу только при соблюдении условия о восстановлении НДС передающей стороной.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10556/11 по делу N А46-11462/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору возмездного оказания услуг по передаче электроэнергии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что отлагательное условие, предусмотренное сторонами в договоре в виде установления индивидуального тарифа, не наступило.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10525/11 по делу N А65-28134/2009 В передаче дела по иску о признании недействительным соглашения о расторжении договора купли-продажи земельного участка, применении последствий его недействительности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что соглашение заключено несостоятельным должником, имевшим непогашенную задолженность перед другими кредиторами, в том числе перед кредиторами первой и второй очереди.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10512/11 по делу N А41-10127/10 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору энергоснабжения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что истец в соответствии с условиями договора поставил тепловую энергию, доказательства ее полной оплаты ответчиком отсутствуют.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10509/11 по делу N А47-2831/2010 В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10494/11 по делу N А53-13054/2010 В передаче дела по иску о признании недействительными дополнительных соглашений к договору об открытии кредитной линии и решений собраний участников общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции, отказывая в иске, обоснованно указал, что банк принял необходимые и достаточные меры для проверки соблюдения заемщиком положений закона о совершении крупных сделок.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10459/11 по делу N А53-6639/2009 В передаче дела о банкротстве в части утверждения кандидатуры конкурсного управляющего для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд обоснованно указал, что в установленном законом порядке решение о выборе арбитражного управляющего или саморегулируемой организации кредиторами не принято, кандидатура управляющего соответствует статьям 20 и 20.2 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10275/11 по делу N А55-38129/2009 В передаче дела по иску о взыскании стоимости услуг по передаче электроэнергии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции, удовлетворяя иск, пришел к обоснованным выводам о том, что факт оказания услуг истцом доказан, услуги ответчиком не оплачены.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10255/11 по делу N А76-23449/2010-55-133 В передаче дела по иску о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что судебный акт о взыскании денежных средств с муниципального учреждения не исполнен, поэтому субсидиарным должником является муниципальное образование.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10229/11 по делу N А58-5014/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору оказания услуг по транспортировке холодной воды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о неполной оплате ответчиком оказанных истцом услуг.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10197/11 по делу N А43-4735/201024-41/1с В передаче дела по заявлению о признании недействительными сделок по списанию с расчетного счета должника денежных средств в счет погашения его задолженности по кредитному договору для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из того, что оспариваемые сделки совершены в процедуре наблюдения и направлены на погашение задолженности должника, не являющейся текущей.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10192/11 по делу N А45-23020/2009 В передаче дела по иску о признании недействительными договоров купли-продажи нежилых помещений для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что цена на спорные помещения занижена и не соответствует рыночной стоимости, покупатель является заинтересованным лицом по отношению к должнику.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10174/11 по делу N А65-25477/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору оказания услуг для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из установления факта оказания истцом услуг по договору и их неоплаты ответчиком.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10171/11 по делу N А45-19958/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга по уплате коммунальных расходов и расходов на содержание имущества, находящегося в общей долевой собственности, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично отказывая в удовлетворении иска, исходил из того, что подтверждающие факт оказания услуг документы подписаны истцом в одностороннем порядке, иных доказательств оказания услуг не представлено.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10124/11 по делу N А75-8354/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору аренды, внесении изменений в договор для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что доказательств фактического пользования арендатором помещением в период, за который предъявлен долг, истцы не представили.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10122/11 по делу N А41-11077/10 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения в виде перечисленного по договору об осуществлении технологического присоединения аванса и процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из одностороннего отказа истца от исполнения договора в связи с неисполнением ответчиком принятых на себя обязательств и отсутствия оснований для удержания аванса.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10108/11 по делу N А43-28105/2010 Об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов по заявлению о признании недействующим приложения к Постановлению городской Думы г. Нижнего Новгорода от 25.06.2008 N 115 "Об утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного для содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Нижнего Новгорода" в части включения в Перечень объекта N 266.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10093/11 по делу N А47-7224/2010 В передаче дела по иску о признании права собственности на долю в уставном капитале ООО для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что заявление о выходе из общества истец в общество не подавал, в простой письменной форме договор купли-продажи или уступки иным образом своей доли не заключал.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10046/11 по делу N А81-5075/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору субподряда, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что ответчиком не представлено доказательств уплаты долга либо зачета взаимных требований.

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11337/11 по делу N А23-6239/09Г-17-315 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11146/11 по делу N А23-3042/10Г-10-148 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11300/11 по делу N А20-1046/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11354/11 по делу N А19-21031/10-16 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11338/11 по делу N А19-19189/09 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 11371/11 по делу N А19-16842/10-66 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11459/11 по делу N А19-13981/10-55 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11380/11 по делу N А19-12384/10-18 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 11373/11 по делу N А13-3929/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11285/11 по делу N А12-22158/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10082/11 по делу N А12-15479/2010 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11254/11 по делу N А09-7268/2007 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11283/11 по делу N А08-4779/2010-18 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11484/11 по делу N А07-6273/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N 11361/11 по делу N А06-8396/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-11444/11 по делу N А03-10896/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10262/11 по делу N А14-6741/2010/146/13 Дело о признании недействительным договора займа передано для пересмотра в порядке надзора, поскольку ссылка судов на расчет процентов по договору займа по Методике отбора проектов для предоставления микрофинансирования, утвержденной самим фондом, несостоятельна, Методика не содержит указания на закон или иной нормативно-правовой акт, согласно которому производится расчет ставки для каждой категории заемщиков.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11316/11 по делу N А41-8992/09 "Об отказе в восстановлении пропущенного срока и о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11147/11 по делу N А41-3742/11 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N 11416/11 по делу N А41-37135/10 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11066/11 по делу N А41-18257/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10205/11 по делу N А41-16927/10 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N 11405/11 по делу N А40-89211/10-30-762 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11165/11 по делу N А40-71513/10-122-407 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11162/11 по делу N А40-68613/10-119-371 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11242/11 по делу N А40-63614/10-69-563 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11419/11 по делу N А40-63372/10-12-381 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-9924/11 по делу N А40-62274/09-7-471 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N 11394/11 по делу N А40-4905/10-62-76 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11250/11 по делу N А40-37029/10-156-307 "О приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10338/11 по делу N А40-2477/11-83-18 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10188/11 по делу N А40-153467/09-40-1140 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11232/11 по делу N А40-134788/10-148-871 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11228/11 по делу N А40-134785/10-148-870 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11226/11 по делу N А40-134771/10-148-874 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11225/11 по делу N А40-134770/10-148-873 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11384/11 по делу N А40-117059/09-26-847 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-8552/11 по делу N А40-100801/10-92-493 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11328/11 по делу N А38-3598/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11306/11 по делу N А35-12618/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N 10613/11 по делу N А35-12420/2010 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N 11366/11 по делу N А32-22514/2010-20/465 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N 11365/11 по делу N А32-22513/2010-20/464 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11266/11 по делу N А32-21746/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N 11418/11 по делу N А28-7560/2010-183/7 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N 11374/11 по делу N А26-3594/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10439/11 по делу N А56-5637/2010 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-9999/11 по делу N А56-33180/2009 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-16468/09 по делу N А56-32195/2007 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N 11356/11 по делу N А56-21000/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-5342/11 по делу N А55-9871/2010 "О приостановлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10397/11 по делу N А55-37222/2009 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11311/11 по делу N А55-22884/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-9320/11 по делу N А55-17300/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N 11249/11 по делу N А53-19781/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10322/11 по делу N А51-7636/2009 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11262/11 по делу N А51-16386/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11218/11 по делу N А51-160/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N 11343/11 по делу N А49-7903/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11326/11 по делу N А47-7890/2010 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11305/11 по делу N А46-9568/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10169/11 по делу N А45-14063/2010 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10146/11 по делу N А45-11783/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11280/11 по делу N А42-3134/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11045/11 "Об оставлении заявления без движения"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11299/11 по делу N А82-6762/10-36 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11244/11 по делу N А82-16828/2009-21 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11265/11 по делу N А78-5853/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-9987/11 по делу N А76-2990/2010-21-268/22-315 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10470/11 по делу N А75-6197/2010 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11223/11 по делу N А72-1799/2010 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-9891/11 по делу N А67-4983/2010 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11044/11 по делу N А65-8875/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11284/11 по делу N А65-28572/2009-СА2-41 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11333/11 по делу N А65-27762/2010-СГ2-6 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11070/11 по делу N А65-18110/2010-СГ3-14 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11288/11 по делу N А65-12060/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11289/11 по делу N А63-19438/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10457/11 по делу N А60-60740/2009-С5 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10106/11 по делу N А60-34720/2010-С4 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N 12981/09 по делу N А60-29946/2008-С3 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N 1779/11 по делу N А60-282/2007-С3 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11334/11 по делу N А60-20974/2010-С3 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-9981/11 по делу N А57-10897/2010 "О приостановлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-8773/11 по делу N А40-4701/10-141-46 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом пропущен срок исковой давности.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-8547/11 по делу N А40-175654/09-54-1003 В передаче дела по иску о расторжении договора об инвестировании строительства и взыскании убытков в виде расходов, произведенных в рамках исполнения договора, возникших в результате расторжения договора, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчиком надлежащим образом обязательства по спорному договору не исполнялись.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-7544/11 по делу N А17-3872/2010 В передаче дела по иску о признании недействительным договора о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий гражданской обороны для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что договор был заключен без проведения оценки имущества и аукциона (конкурса).

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-7272/11 по делу N А26-4639/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконным распоряжения Роспотребнадзора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что распоряжение издано в соответствии с требованиями ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и не нарушает прав заявителя.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-7192/11 по делу N А05-6585/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа в части доначисления ЕНВД для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что при расчете количества работников, занятых осуществлением деятельности по оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств, налоговый орган не учел, что работники были заняты неполное рабочее время.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-4044/08 по делу N А40-4680/06-124-13Б В передаче дела по заявлению о включении требований в реестр требований кредиторов должника для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что заявителем пропущен срок исковой давности.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-17094/10 по делу N А40-137548/09-138-822 В передаче дела по иску о взыскании денежных средств, перечисленных в качестве предоплаты по договору, и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, исходил из того, что ответчиком выставлен счет на предоплату, который истцом оплачен, ответчиком услуги оказаны, истцом претензий по их качеству не предъявлялось.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-14390/09 по делу N А40-14254/08-77-112 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, прекращая производство по заявлению о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, исходил из того, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-14004/10 по делу N А40-22142/09-76-90 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о доначислении налога на прибыль, НДС, пеней и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что реальность хозяйственных операций подтверждена, налоговым органом не доказан факт отсутствия товара или приобретения его у другого лица.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10858/11 по делу N А35-10004/2009 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что в спорный период инвестор перечислил застройщику денежную сумму, однако доказательства выполнения работ и принятия их заказчиком отсутствуют.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10809/11 по делу N А40-50133/09-19-361 В передаче дела по иску о солидарном взыскании задолженности по договору подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом пропущен срок исковой давности.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10719/11 по делу N А40-70776/10-30-599 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, исходил из того, что сделка по перечислению денежных средств носила мнимый характер, реализация обществом прав и обязанностей по перечислению с его счета денежных средств была невозможна вследствие их отсутствия на корреспондентском счете банка.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10706/11 по делу N А12-13246/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору аренды и пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что установленные п. 2 ст. 3 ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" ограничения размера арендной платы не применяются и арендная плата за пользование ответчиком участками должна определяться на основании п. 10 ст. 3 Закона.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10665/11 по делу N А05-6906/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решений налоговых органов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления в части доначисления налога на прибыль и НДС, начисления пеней и штрафа по эпизоду, связанному с оказанием транспортных услуг, суд исходил из невозможности установить на основании представленных документов наличие фактических отношений между заявителем и контрагентами по оказанию указанных услуг.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10635/11 по делу N А07-9840/2010 В передаче дела по иску о взыскании убытков в связи с расторжением договора подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что спорный объем работ фактически выполнен истцом до момента расторжения договора, работы приняты ответчиком, но не оплачены, доказательства направления мотивированного отказа от подписания актов о приемке работ либо их оплаты отсутствуют.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10629/11 по делу N А40-79568/10-19-673 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, составляющего стоимость переданного товара, и процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что факт поставки товара подтвержден документально, а доказательств его оплаты покупателем не представлено.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10581/11 по делу N А32-17608/2010 В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления органа местного самоуправления в части изъятия у заявителя земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из недоказанности органом местного самоуправления соответствия оспариваемого акта закону, постановление нарушает права заявителя как владельца участка и расположенных на нем объектов.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10567/11 по делу N А40-53417/10-42-447 В передаче дела по иску о взыскании долга по уступленным требованиям по генеральному договору об общих условиях финансирования под уступку денежного требования, комиссии и пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик доказательства погашения задолженности не представил.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10388/11 по делу N А13-11441/2010 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что истец не доказал отсутствие законных оснований для получения арендной платы в размерах, установленных спорными договорами аренды, а также то, что на всех участках расположены линейные объекты.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10144/11 по делу N А08-2629/2010-9 В передаче дела по иску о признании права хозяйственного ведения истца на нежилое помещение, прекращении права собственности городского округа на помещение для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что помещение является объектом федеральной собственности, доказательства изъятия объекта из федеральной и передачи в муниципальную собственность отсутствуют.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10069/11 по делу N А40-30666/10-94-122 В передаче дела по заявлению о признании недействительными постановлений и распоряжений Правительства г. Москвы о строительстве объектов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что заявителем пропущен установленный ч. 4 ст. 198 АПК РФ трехмесячный срок на обжалование ненормативных правовых актов.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10021/11 по делу N А32-9408/2010 В передаче дела по иску о признании незаконными действий и бездействие органа местного самоуправления и погашении записи о регистрации права собственности на объект для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, исходил из того, что регистрация - единственное доказательство существования зарегистрированного права, которое может быть оспорено только в судебном порядке.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-9993/11 по делу N А40-85137/10-32-743 В передаче дела по иску о взыскании убытков за счет казны РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из доказанности факта причинения истцу убытков неправомерными действиями судебного пристава-исполнителя по снятию ареста с автобуса, поскольку иного имущества, за счет реализации которого возможно погасить всю сумму долга, у должника не имеется.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-9950/11 по делу N А65-787/2010 В передаче дела по иску в части взыскания неустойки по договору об инвестировании строительства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции обоснованно не принял к рассмотрению довод ответчика о снижении размера неустойки, содержащийся в апелляционной жалобе, поскольку ответчик указанное требование в суде первой инстанции не заявлял.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-9937/11 по делу N А42-8287/2010 В передаче дела по заявлению о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления и возвращая жалобу, исходил из того, что указанная причина пропуска срока не является уважительной и с момента получения копии судебного акта заявитель имел достаточно времени для подготовки и направления жалобы в установленный срок.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-9503/11 по делу N А66-7118/2010 В передаче дела по иску в части признания действий по прекращению поставки и транспортировки природного газа незаконными для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что наличие у покупателя долга по оплате газа и услуг по его транспортировке за один расчетный период не является основанием для прекращения поставки, доказательства неоднократного нарушения установленных сроков оплаты отсутствуют.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-9495/11 по делу N А65-26092/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения третейского суда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, прекращая производство по делу, исходил из наличия в третейском соглашении положения о том, что решение третейского суда является окончательным.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-9267/11 по делу N А65-22581/2010-СА1-19 В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления в части продажи земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, передавая дело на новое рассмотрение, пришел к выводу о том, что фактические обстоятельства, имеющие значение для данного дела, установлены судом без их полного и всестороннего исследования и правовой оценки, допущены нарушения норм процессуального права.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-5996/11 по делу N А64-753/2010 В передаче дела по иску о признании недействительным договора залога для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что спорная сделка затрагивает имущественные интересы кредитора, поскольку уменьшает часть конкурсной массы, которая подлежит распределению между кредиторами третьей очереди, чьи требования не обеспечены залогом имущества должника.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-5498/11 по делу N А65-7014/2010-СГ3-33 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, процентов в солидарном порядке для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как установлено, что долг взыскан с реорганизованного к моменту принятия решения общества, основания для возложения на зарегистрированных позже в качестве юридических лиц ответчиков обязанности солидарно отвечать по обязательствам отсутствуют.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-17147/10 по делу N А65-22387/2008-Сг4-49 В передаче дела по заявлению о включении требования в реестр требований кредиторов должника для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции обоснованно передал дело на новое рассмотрение.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-15192/09 по делу N А65-10565/2009-СА2-11/9 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору купли-продажи оборудования, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды пришли к выводу о представлении истцом надлежащих доказательств, подтверждающих факт передачи ответчику оборудования, предусмотренного договором, и удовлетворили иск.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-14710/09 по делу N А59-2636/2008 В передаче дела по иску о возмещении стоимости работ по капитальному ремонту кровли для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, пришел к обоснованному выводу о том, что представленные истцом доказательства не подтверждают обоснованность его затрат, поскольку не позволяют отделить затраты на ремонт крыши от затрат на мансардные работы, выполнявшиеся исключительно для истца.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11135/11 по делу N А41-24269/10 В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения об отказе в образовании и утверждении проекта границ земельных участков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к выводу о том, что обоснованность разделения земельного участка, в результате которого для эксплуатации здания должны быть образованы два участка, не доказана.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10866/11 по делу N А73-19071/2009 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения по договору подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд пришел к выводу, что материалы дела не содержат доказательств, позволяющих сделать вывод об обоснованности отказа заказчика от подписания актов выполненных работ, направленных в адрес последнего подрядчиком, поэтому отказал в иске.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10860/11 по делу N А51-15956/2009 В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что документально подтверждены факты поставки ответчиком истцу бордюрного камня ненадлежащего качества, принадлежности некачественного бордюрного камня, разрушившегося после его установки в ходе эксплуатации, именно ответчику.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10777/11 по делу N А50-16759/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя по передаче исполнительного производства из одного отдела судебных приставов в другой для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что оспариваемые действия соответствуют закону, не нарушают прав и интересов заявителя.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10766/11 по делу N А40-86405/10-142-458 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о привлечении к ответственности за непредставление в установленный срок налоговой декларации по налогу на прибыль и требования об уплате штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из того, что сумма налога была уплачена заявителем до подачи декларации и до вынесения оспариваемого решения.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10698/11 по делу N А56-11161/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о доначислении налога на прибыль для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции, удовлетворяя заявление, указал на правомерную квалификацию сделок как операций с финансовыми инструментами и отнесение в состав расходов по налогу на прибыль затрат по исполнению форвардных контрактов по соглашению о неттинге.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10548/11 по делу N А53-14151/10 В передаче дела по встречному иску о расторжении договора залога недвижимости для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции, отказывая в удовлетворении встречного иска, пришел к обоснованному выводу о том, что не доказано наличие обстоятельств, указанных в ст. 450 ГК РФ, влекущих расторжение договора залога в связи с существенным нарушением обязательств.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10513/11 по делу N А65-8867/2010-СГ2-20 В передаче дела по заявлению о признании дополнительного соглашения к договору пользования рыбопромысловым участком недействительным для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в требовании, исходил из того, что проведение конкурса на право заключения договоров пользования рыбопромысловыми участками на территории Республики Татарстан не могло быть осуществлено в период заключения соглашения, так как отсутствовал предмет конкурса.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10501/11 по делу N А60-28475/2010-С2 В передаче дела по иску о взыскании убытков, причиненных нарушением органом местного самоуправления сроков подготовки проекта и схемы границ земельного участка, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что не доказаны наличие и размер убытков и причинно-следственная связь между бездействием и убытками.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10443/11 по делу N А40-80384/10-102-688 В передаче дела по иску о взыскании стоимости недопоставленного груза по договору транспортной экспедиции для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из установления факта причинения истцу убытков в результате утраты спорного груза и отсутствия доказательств того, что утрата груза произошла вследствие обстоятельств, которые ответчик не мог предотвратить.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10407/11 по делу N А63-8220/2010 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения в виде стоимости пшеницы для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как ответчик выполнял работы по уборке урожая пшеницы по заключенному договору подряда и передал результаты работ представителю собственников земельного участка, поэтому суды пришли к выводу об отсутствии у ответчика неосновательного обогащения.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10384/11 по делу N А75-7689/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору об оказании услуг по организации перевозок грузов, пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из отсутствия доказательств, подтверждающих факт оказания истцом спорных услуг.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10379/11 по делу N А46-9169/2010 В передаче дела по иску о взыскании неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчиком допущена просрочка оплаты оказанных истцом услуг, размер неустойки снижен на основании ст. 333 ГК РФ.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10330/11 по делу N А43-25466/2010-31-598 В передаче дела по иску о взыскании штрафа за сверхнормативный простой судов (демереджа) для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчиком не доказано надлежащее исполнение своих обязательств по своевременной погрузке и выгрузке судна, расчет штрафа произведен в соответствии с условиями договора и является верным.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10260/11 по делу N А46-24753/2009 В передаче дела по иску о взыскании долга за поставленный товар на основании договора уступки права требования для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу об отсутствии надлежащих доказательств, достоверно подтверждающих факт получения ответчиком товара по товарной накладной.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10238/11 по делу N А41-40737/09 В передаче дела по заявлению о признании незаконным постановления органа местного самоуправления о передаче в оперативное управление муниципальному учреждению помещений для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из отсутствия на момент обращения с заявлением о приобретении арендованных помещений условий, предусмотренных ст. 3 ФЗ от 22.07.2008 N 159-ФЗ.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10226/11 по делу N А41-20002/10 В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления органа местного самоуправления о предоставлении в аренду земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из того, что оспариваемое постановление принято с нарушением закона (не соблюден порядок подготовки и принятия постановления) и прав неопределенного круга лиц.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10225/11 по делу N А41-19994/10 В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления органа местного самоуправления о предоставлении в аренду земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из того, что оспариваемое постановление принято с нарушением закона (не соблюден порядок подготовки и принятия постановления) и прав неопределенного круга лиц.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10204/11 по делу N А51-11270/2010 В передаче дела по иску о взыскании убытков и процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, пришел к обоснованному выводу о том, что обстоятельства, на которые ссылается истец, не находятся в причинно-следственной связи с неправомерным поведением ответчика, не доказано возникновение убытков в заявленном размере как результат действий ответчика.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10176/11 по делу N А51-8291/2005 В передаче дела по заявлению о взыскании расходов на оплату услуг лиц, привлеченных конкурсным управляющим для обеспечения своей деятельности, расходов на выплату его вознаграждения и иных расходов, связанных с осуществлением процедуры банкротства, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-10023/11 по делу N А51-16576/2010 В передаче дела по иску о признании ничтожным дополнительного соглашения к договору аренды недвижимости, заключенного в отношении муниципального имущества, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, обоснованно указал, что включенное в соглашение условие о выкупе помещения соответствует ГК РФ, было получено согласие учредителя унитарного предприятия на заключение сделки.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-9455/11 по делу N А19-22489/09-30-56 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11271/11 по делу N А19-18892/10-16 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11229/11 по делу N А16-1392/2010-3 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-8825/11 по делу N А14-5923/2010-182/6 "Об исправлении опечатки в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11247/11 по делу N А12-984/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11215/11 по делу N А12-21230/2010/ "Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11087/11 по делу N А12-15811/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11312/11 по делу N А12-15058/2010 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-9498/11 по делу N А12-14475/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N 11357/11 по делу N А12-10609/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N 6660/10 по делу N А07-3970/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N 11363/11 по делу N А07-27301/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11096/11 по делу N А05-4877/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11110/11 по делу N А04-4462/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-11287/11 по делу N А04-358/2011 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Решение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-8269/11 Об отказе в удовлетворении заявления о признании недействующим частично абзаца десятого пункта 2 в части слов "предусматривающей достижение равной доходности поставок газа на внешний и внутренний рынки и учитывающей стоимость альтернативных видов топлива" и подпункта "б" пункта 14 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 N 1021.

Определение ВАС РФ от 18.08.2011 N ВАС-6889/11 по делу N А57-12246/2010 Дело о взыскании неосновательного обогащения в виде излишне уплаченного НДС передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как при разрешении аналогичных споров отсутствует единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права, что не позволяет сделать вывод о правомерности решений судов по данному делу.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-9094/11 по делу N А40-117038/10-141-979 "О приостановлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-5473/11 по делу N А60-16208/2010-С8 "О приостановлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-4942/11 по делу N А14-3590-2010/98/8 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-17152/09 по делу N А29-5718/2008 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11323/11 по делу N А13-3707/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11320/11 по делу N А56-75316/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11314/11 по делу N А60-23824/2010-С5 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11297/11 по делу N А10-2704/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11278/11 по делу N А56-49850/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11272/11 по делу N А51-7715/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11264/11 по делу N А27-13582/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11260/11 по делу N А40-138435/09-155-1004 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11260/11 по делу N А40-138435/09-155-1004 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11259/11 по делу N А73-12585/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11253/11 по делу N А40-115196/10-99-627 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11252/11 по делу N А62-5216/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11251/11 по делу N А65-9289/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11248/11 по делу N А45-12892/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11247/11 по делу N А12-984/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11246/11 по делу N А71-8677/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11245/11 по делу N А73-12007/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11241/11 по делу N А41-32733/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11240/11 по делу N А48-2691/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11239/11 по делу N А41-34715/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10312/11 по делу N А41-34909/09 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10272/11 по делу N А45-21942/2008 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10034/11 по делу N А12-16233/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10016/11 по делу N А41-30286/10 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N 7084/11 по делу N А40-92685/10-31-832 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N 275/06 по делу N А66-9253/2003 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N 275/06 по делу N А66-9253/2003 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N 11329/11 по делу N А40-94733/10-55-820 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N 11315/11 по делу N А40-1662/10-24-16 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N 11308/11 по делу N А28-13253/2009-397/17 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N 11292/11 по делу N А40-135169/10-34-1164 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N 11291/11 по делу N А03-11137/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N 11279/11 по делу N А50-27703/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N 11274/11 по делу N А41-4588/11 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N 11269/11 по делу N А21-4984/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N 11260/11 по делу N А40-138435/09-155-1004 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N 11252/11 по делу N А62-5216/2010 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N 11221/11 по делу N А70-11680/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N 11193/11 по делу N А45-17169/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10994/11 по делу N А51-614/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10295/11 по делу N А62-4195/2010 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11062/11 по делу N А75-8896/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11048/11 по делу N А40-25904/09-17-150 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11041/11 по делу N А03-652/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-15293/10 по делу N А65-26510/2009-СГ3-12 "Об отмене обеспечительных мер"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11215/11 по делу N А12-21230/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11214/11 по делу N А60-22184/2010-С5 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11210/11 по делу N А55-17958/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11204/11 по делу N А08-11890/2009-15 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11202/11 по делу N А58-7759/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11192/11 по делу N А70-8795/2008 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11174/11 по делу N А40-74754/10-34-656 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11163/11 по делу N А72-5088/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11151/11 по делу N А72-8446/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11150/11 по делу N А12-17880/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11141/11 по делу N А40-10595/11-107-47 "Об оставлении заявления без движения"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11136/11 по делу N А71-13424/2010-А24 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11131/11 по делу N А55-14212/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11130/11 по делу N А24-2713/2008 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11129/11 по делу N А51-4671/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11121/11 по делу N А57-11407/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11120/11 по делу N А51-4669/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11115/11 по делу N А40-127701/10-63-1111 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11112/11 по делу N А32-23745/2010-4/568 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11107/11 по делу N А74-2643/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11105/11 по делу N А41-3685/11 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10717/11 по делу N А56-35776/2010 "О приостановлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N 11158/11 по делу N А65-29875/2009-СГ3-13 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-8904/11 по делу N А53-12651/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконными постановлений об оценке вещи или имущественного права и о передаче арестованного имущества на реализацию для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя требование, исходил из того, что при оценке спорного имущества из основных подходов определения стоимости объектов выбраны лишь затратный и сравнительный подходы.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10660/11 по делу N А03-10448/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий, выразившихся в возврате исполнительного листа, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя требование, исходил из того, что ответчик не сообщил заявителю о наличии выявленных недостатков в представленных документах, несмотря на неоднократное обращение к нему.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10520/11 по делу N А27-11119/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконным распоряжения об отзыве государственных гарантий, предоставленных в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в требовании, исходил из того, что банком внесены изменения в кредитные договоры без согласования с гарантом.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10405/11 по делу N А76-21122/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконным отрицательного заключения государственной экспертизы, обязании выдать положительное заключение для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд обоснованно удовлетворил ходатайство о назначении экспертизы по делу и приостановил производство по делу.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10403/11 по делу N А60-42475/2009-С11 В передаче дела по иску о признании недействительными договора займа, договора уступки права требования по указанному договору для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, установив факт передачи денежных средств и констатировав отсутствие доказательств направленности воли сторон на достижение иного результата, нежели предоставление займа, суды отказали в иске.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10399/11 по делу N А32-9913/2009-44/57 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения за использование нежилых помещений, процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что договор аренды между истцом и ответчиком признан незаключенным, однако период пользования помещениями ответчик должен оплатить.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10394/11 по делу N А70-4368/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга по договорам сублизинга, неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что истцом не было получено согласие лизингодателей на совершение сделок сублизинга.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10391/11 по делу N А12-17673/2010 В передаче дела по иску о взыскании за счет казны муниципального образования убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что муниципальное имущество было предоставлено истцу без проведения конкурса на право заключения договора аренды.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10387/11 по делу N А21-1498/2009 В передаче дела по иску в части признания недействительным решения общего собрания участников для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что надлежащих доказательств участия одного из истцов в собрании по вопросу об избрании заявителя надзорной жалобы генеральным директором общества представлено не было.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10313/11 по делу N А40-128814/10-152-777 В передаче дела по заявлению об отмене постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, прекращая производство по делу, исходил из того, что оспариваемое заявителем постановление вынесено в рамках исполнительного производства, возбужденного на основании исполнительного листа, выданного судом общей юрисдикции.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10306/11 по делу N А40-58133/10-32-489 В передаче дела по иску о солидарном взыскании процентов, пеней за просрочку исполнения вексельного обязательства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что вступившим в законную силу решением суда по другому делу с ответчиков взысканы вексельный долг, проценты и установлено, что истец является законным держателем векселей, срок платежа по векселям наступил.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10179/11 по делу N А60-21531/2010-С10 В передаче дела по иску о взыскании задолженности за электроэнергию и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о неисполнении ответчиком обязательств по оплате фактически потребляемых энергоресурсов; правила подсудности при подаче иска нарушены не были.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10098/11 по делу N А33-21344/2009 В передаче дела по заявлению о взыскании судебных расходов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10054/11 по делу N А13-8272/2009 В передаче дела по заявлению о включении требований в реестр требований кредиторов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10049/11 по делу N А53-18787/2010 В передаче дела по иску о признании недействительным договора уступки права требования и применении последствий недействительности сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что задолженность истца перед ответчиком установлена вступившим в силу решением суда, являющимся обязательным для исполнения.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-9889/11 "Об истребовании материалов дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-7116/10 по делу N А40-36861/09-56-181 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11297/11 по делу N А10-2704/2010 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11294/11 по делу N А10-2718/2010 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11214/11 по делу N А60-22184/2010-С5 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11123/11 по делу N А69-2297/10 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11122/11 по делу N А12-19486/2009 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11098/11 по делу N А26-6267/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11095/11 по делу N А12-23032/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-9982/11 по делу N А78-5226/2010 В передаче дела по заявлению о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства налогоплательщика на расчетном счете в банке для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-9963/11 по делу N А40-91026/10-34-791 В передаче дела по иску о признании недействительными договоров купли-продажи и применении последствий недействительности сделок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом пропущен срок исковой давности.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-9948/11 по делу N А57-6262/2009 В передаче дела по заявлению о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности, возникшей в связи с расторжением договора, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что требование кредитора поступило в суд до даты закрытия реестра и подтверждено вступившим в законную силу судебным актом суда общей юрисдикции.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-9944/11 по делу N А41-7615/10 В передаче дела по иску об истребовании акций из чужого незаконного владения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что спорные акции принадлежат на праве собственности истцу, а операция по их списанию со счета номинального держателя совершена по поддельному решению суда общей юрисдикции.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-9927/11 по делу N А24-5250/2009 В передаче делаОпределение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-9948/11 по делу N А57-6262/2009 В передаче дела по заявлению о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности, возникшей в связи с расторжением договора, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что требование кредитора поступило в суд до даты закрытия реестра и подтверждено вступившим в законную силу судебным актом суда общей юрисдикции.

по иску о признании недействительным договора ипотеки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о пропуске истцами срока исковой давности.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-9926/11 по делу N А40-122978/09-134-753 В передаче дела по иску о признании недействительным решения внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что допущенное нарушение, выразившееся в неизвещении истца о проведении собрания, является существенным нарушением его прав и законных интересов.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-9925/11 по делу N А73-7746/2010 В передаче дела по иску о признании права на доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что переход права собственности на принадлежащие истцам доли в уставном капитале общества произошел в соответствии с требованиями закона.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-9918/11 по делу N А27-7377/2010 В передаче дела по иску о признании недействительной сделки дарения доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, исходил из отсутствия доказательств того, что оспариваемая сделка совершена с целью прикрыть другую сделку.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-9894/11 по делу N А24-3334/2010 В передаче дела по иску об обязании провести аудиторскую проверку деятельности общества с привлечением профессионального аудитора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что решение о проведении аудиторской проверки принято внеочередным общим собранием участников общества с возложением обязанности по организации аудита на истца.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-9252/11 по делу N А12-18739/2009 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, возникшего в связи с переплатой по договору аренды, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что наследник должника не представил доказательств того, что размер полученного наследственного имущества меньше долга наследодателя.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-9068/11 по делу N А40-158496/09-30-1189 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-3841/11 по делу N А56-13852/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа об отказе в возмещении НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения законодательства о применении налоговых вычетов по НДС установлена Постановлением Президиума ВАС РФ, в силу чего заявитель может обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-3839/11 по делу N А56-10812/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа об отказе в возмещении НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения законодательства о применении налоговых вычетов по НДС установлена Постановлением Президиума ВАС РФ, в силу чего заявитель может обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10905/11 по делу N А40-90017/10-62-799 В передаче дела по иску о солидарном взыскании с эмитента и поручителей долга по облигациям для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о доказанности факта неисполнения эмитентом обязательств по выплате купонного дохода в сроки, определенные в решении о выпуске ценных бумаг, и номинальной стоимости облигаций.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10873/11 по делу N А08-5538/2010-18Б В передаче дела по заявлению о включении требований, основанных на задолженности по кредитному договору, в реестр требований кредиторов должника для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что требования банка подтверждены представленными в дело доказательствами.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10870/11 по делу N А46-12996/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о доначислении земельного налога для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к выводу о том, что заявителем необоснованно была при исчислении земельного налога указана кадастровая стоимость участка без учета постановления органа власти субъекта РФ.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10841/11 по делу N А74-3245/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о доначислении налога на прибыль, НДС, пеней и привлечении к ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что правомерность применения вычетов по НДС и учета расходов по налогу на прибыль не подтверждается документально.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10827/11 по делу N А57-5584/2010 В передаче дела по иску о признании недействительным решения внеочередного общего собрания акционеров общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, возвращая апелляционную жалобу, пришел к обоснованным выводам о пропуске срока ее подачи и отсутствии оснований для восстановления пропущенного срока.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10826/11 по делу N А57-7488/2010 В передаче дела по иску о признании недействительными акционерного соглашения, решения временной администрации ответчика и решения истца, принятого на основании акционерного соглашения, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, возвращая апелляционную жалобу, пришел к обоснованным выводам о пропуске срока ее подачи и отсутствии оснований для восстановления пропущенного срока.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10771/11 по делу N А43-21628/2010-37-421 В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении НДС, пени и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что у заявителя имелось достаточно времени для восстановления утраченных первичных документов, необходимых для подтверждения права на применение вычетов.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10687/11 по делу N А46-23711/2009 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о доначислении земельного налога для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к выводу о том, что заявителем необоснованно была при исчислении земельного налога указана кадастровая стоимость участка без учета постановления органа власти субъекта РФ.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10654/11 по делу N А41-17012/10 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о доначислении налога на прибыль, НДС, пеней и привлечении к ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, частично отказывая в удовлетворении заявления, пришел к выводу о необоснованности вычетов по НДС и расходов по налогу на прибыль в отношении одного из контрагентов.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10651/11 по делу N А25-935/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения о доначислении налога на прибыль для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя заявление, исходил из того, что расходы по опросу методом индивидуального интервью физических и юридических лиц являются расходами на маркетинг и относятся согласно пп. 27 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией услуг.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10615/11 по делу N А57-11102/2010 В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за неполную уплату НДС, начислении пени и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что реальность хозяйственных операций по взаимоотношениям с контрагентом не подтверждена.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10583/11 по делу N А57-11939/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о доначислении налога на прибыль, НДС, пеней и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что реальность хозяйственных операций по взаимоотношениям с контрагентом обществом не подтверждена, представленные документы содержат недостоверные сведения.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10547/11 по делу N А44-4552/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о привлечении к ответственности за занижение транспортного налога для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что комплектование колонны войскового типа или поставка транспорта в колонны не доказаны, в силу чего право на применение льготы по спорному налогу у заявителя отсутствует.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10533/11 по делу N А55-11893/2009 В передаче дела по иску о взыскании расходов, связанных с поставкой товара ненадлежащего качества, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что факт поставки товара ненадлежащего качества подтвержден, доказательств возмещения убытков, как это предусмотрено договором, не представлено.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10465/11 по делу N А06-3361/2009 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по оплате выполненных работ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчиком оплата работ в полном объеме не произведена.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10460/11 по делу N А41-21480/10 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору аренды недвижимого имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик не исполнил надлежащим образом обязательства по договору, в результате чего образовалась задолженность, размер которой подтвержден материалами дела.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10435/11 по делу N А47-5645/2010 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, составляющего стоимость фактических потерь, возникших в принадлежащих ответчику объектах электрического хозяйства, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что обязанность ответчика оплачивать фактические потери энергии в принадлежащих ему электрических сетях предусмотрена законом.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10432/11 по делу N А55-12103/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по оплате услуг по технической эксплуатации котельной для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что договор субаренды является ничтожной сделкой, поскольку у ответчика отсутствовали правовые основания и полномочия для передачи котельной в субаренду истцу.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10431/11 по делу N А45-17086/2010 В передаче дела по иску о признании договора аренды незаключенным, расторгнутым в одностороннем порядке, а также признании действий ответчика по захвату и удержанию имущества неправомерными для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-10429/11 по делу N А40-111701/10-105-1000 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения в виде аванса, внесенного до расторжения договора лизинга, и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что в связи с возвратом предмета лизинга после прекращения договорных обязательств основания для удержания аванса отсутствуют.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-9335/11 по делу N А56-58511/2008 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-3841/11 по делу N А56-13852/2010 "О возобновлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-3839/11 по делу N А56-10812/2010 "О возобновлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-3325/11 по делу N А40-22390/10-146-51 "О возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11302/11 "О возвращении искового заявления"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11276/11 по делу N А11-6297/2010 "О возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-11205/11 по делу N А60-26952/2010-С6 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-7669/11 по делу N А40-51805/09-20-309 Дело о признании частично недействительным решения налогового органа, доначислении налога на прибыль, пеней, штрафов передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как, исходя из п. 4 ст. 252 НК РФ, общество вправе выбирать порядок отнесения затрат по спорным договорам подряда: научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки или работы, связанные с освоением природных ресурсов.

Определение ВАС РФ от 17.08.2011 N ВАС-7337/11 по делу N А10-1434/2009 Дело об истребовании из чужого незаконного владения взлетно-посадочной полосы передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как суды неправильно определили начало течения срока исковой давности, об истечении которого было заявлено обществом.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-9094/11 по делу N А40-117038/10-141-979 "О восстановлении пропущенного срока и о принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-7292/11 по делу N А53-5547/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-7289/11 по делу N А80-02/2005-Б "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-6087/11 по делу N А11-14125/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-6039/05 по делу N А78-164/2003 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-3431/11 по делу N А40-69401/09-3-626 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-15155/10 по делу N А12-1886/2008 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11277/11 по делу N А56-43634/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11268/11 по делу N А45-16784/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11267/11 по делу N А09-3832/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11238/11 по делу N А70-11351/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10521/11 по делу N А68-921/11 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10218/11 по делу N А14-7799/2010258/26 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10068/11 по делу N А40-3955/08-60-38 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 9339/11 по делу N А53-16909/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 16252/10 по делу N А40-177239/09-104-922 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11275/11 по делу N А68-6544/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11273/11 по делу N А71-14330/2010-Г29 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11270/11 по делу N А41-5425/11 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11263/11 по делу N А75-11160/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11258/11 по делу N А56-51176/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11256/11 по делу N А50-15400/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11255/11 по делу N А55-14806/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11236/11 по делу N А40-127588/10-31-1148 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11201/11 по делу N А40-81821/10-42-533 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11200/11 по делу N А40-107247/10-78-192 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11199/11 по делу N А12-20537/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11198/11 по делу N А57-10041/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11197/11 по делу N А72-4662/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11194/11 по делу N А59-3672/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11191/11 по делу N А49-3987/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11154/11 по делу N А27-13715/2010 "О возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11106/11 по делу N А82-5781/2010-47 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора и ходатайства о восстановлении срока не его подачу"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10988/11 по делу N А08-2210/2010-30 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10987/11 по делу N А46-9842/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10970/11 по делу N А63-19686/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10969/11 по делу N А41-31202/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10933/11 по делу N А51-148872010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10932/11 по делу N А51-6246/2010 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10917/11 по делу N А40-146177/10-141-1213 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10909/11 по делу N А65-163/2011 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11064/11 по делу N А02-1313/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11060/11 по делу N А75-6609/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11054/11 по делу N А40-131602/10-130-846 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11047/11 по делу N А40-80388/10-85-687 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11046/11 по делу N А57-237/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11040/11 по делу N А66-5618/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11035/11 по делу N А43-28974/2010 "Об отказе в приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11030/11 по делу N А55-20351/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11029/11 по делу N А55-17960/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10996/11 по делу N А19-12557/10-62 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10929/11 по делу N А56-70133/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11237/11 по делу N А13-4702/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11234/11 по делу N А29-683/2008 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11231/11 по делу N А46-5509/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11230/11 по делу N А65-36718/2009-СГ4-60 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11213/11 по делу N А56-17258/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11207/11 по делу N А40-76570/10-6-661 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11195/11 по делу N А55-22347/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11185/11 по делу N А42-5652/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11184/11 по делу N А65-16905/2010-СА2-11 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11182/11 по делу N А56-16888/2010 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11181/11 по делу N А56-56722/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11180/11 по делу N А51-18060/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11179/11 по делу N А26-9830/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11178/11 по делу N А40-20639/08-148-292 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11177/11 по делу N А65-18910/2009-СГ3-14 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11176/11 по делу N А47-5823/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11175/11 по делу N А25-738/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11171/11 по делу N А32-20718/2010-16/472 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11170/11 по делу N А19-14757/10-18 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11161/11 по делу N А60-60718/2009-С6 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11160/11 по делу N А75-9758/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11159/11 по делу N А06-8340/2009 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11157/11 по делу N А71-10114/2010-А17 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11156/11 по делу N А48-3783/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11145/11 по делу N А55-19235/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11140/11 по делу N А72-5896/2010 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11135/11 по делу N А41-24269/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11133/11 по делу N А05-562/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11132/11 по делу N А26-9462/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11125/11 по делу N А07-13632/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11118/11 по делу N А12-24946/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11117/11 по делу N А40-92340/10-84-453 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10524/11 по делу N А27-12836/2010 "О приостановлении надзорного производства по делу"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 3943/11 "Об отклонении замечаний на протокол"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11190/11 по делу N А40-34781/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11188/11 по делу N А41-3663/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11186/11 по делу N А82-10081/2010-28 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11183/11 по делу N А40-87889/10-154-482 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11173/11 по делу N А40-103711/10-139-562 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11172/11 по делу N А73-9857/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11169/11 по делу N А40-77365/10-50-651 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11168/11 по делу N А57-1206/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11167/11 по делу N А40-73043/10-137-634 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11153/11 по делу N А27-11736/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11152/11 по делу N А21-5597/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11149/11 по делу N А40-122313/10-147-746 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11143/11 по делу N А65-21941/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11134/11 по делу N А56-27605/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11127/11 по делу N А50-4954/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11126/11 по делу N А40-101176/10-160-866 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11119/11 по делу N А27-10811/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11116/11 по делу N А07-7798/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11114/11 по делу N А65-30709/2009-СГ1-58 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11111/11 по делу N А03-11195/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11106/11 по делу N А82-5781/2010-47 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора и ходатайства о восстановлении срока не его подачу"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11104/11 по делу N А50-21216/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11101/11 по делу N А36-2298/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11099/11 по делу N А40-131967/10-152-803 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11091/11 по делу N А65-16740/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11088/11 по делу N А65-17269/2010-СГ3-33 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11077/11 по делу N А69-927/2010-7

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11076/11 по делу N А65-9277/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11067/11 по делу N А41-34779/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11056/11 по делу N А76-18274/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11052/11 по делу N А56-8425/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11042/11 по делу N А21-7241/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 11039/11 по делу N А19-15133/10-53 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 10981/11 по делу N А79-7708/2010 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебных актов"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 10902/11 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 10612/11 по делу N А40-34513/10-159-294 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N 10422/11 по делу N А40-60299/10-133-508 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-16895/10 по делу N А43-1735/2010-28-49 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10420/11 по делу N А12-13567/2010 В передаче дела по иску о взыскании стоимости бездоговорного потребления электрической энергии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что установлен факт бездоговорного потребления электроэнергии в местах общего пользования жилого дома.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10404/11 по делу N А29-4471/2010 В передаче дела по иску о расторжении договора аренды лесного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что арендатор допускал невнесение арендной платы более двух раз подряд, что является существенным нарушением договора и основанием для его расторжения.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10383/11 по делу N А61-1297/10 В передаче дела по иску о признании права собственности на долю в финансировании строительства жилого дома для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из отсутствия документального подтверждения возникновения у истца права собственности.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10378/11 по делу N А05-9379/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга за тепловую энергию и теплоноситель для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск в части, исходил из того, что у истца отсутствовали основания для применения в расчетах с ответчиком увеличенного на сумму НДС тарифа для категории "иные потребители", поскольку к отношениям сторон подлежал применению тариф, установленный для граждан с включением в него НДС.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10370/11 по делу N А13-8790/2010 В передаче дела по иску об устранении препятствий в пользовании земельным участком, зданием для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что нарушений при подключении линии электропередач допущено не было, наличие реальных препятствий в пользовании и распоряжении имуществом не доказано.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10365/11 по делу N А56-2127/2010 В передаче дела по иску о признании недействительным пункта договора теплоснабжения в горячей воде, взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды, отказывая в иске, указали, что представленный заявителем акт о разрушении системы вентиляции не может служить основанием для исключения из расчета истца приходящихся на нее объемов тепловой энергии.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10339/11 по делу N А40-97749/10-98-848 В передаче дела по иску о взыскании незаконно списанных с расчетного счета денежных средств, процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды пришли к выводу о штрафном характере спорной комиссии за представление клиентом заведомо ложных сведений, которая введена банком в одностороннем порядке, в то время как соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10329/11 по делу N А65-26428/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий по оформлению кадастровых паспортов земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из соответствия оспариваемых действий закону.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10324/11 по делу N А40-83394/10-65-720 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору об оказании услуг, связанных с перевозкой груза, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10270/11 по делу N А11-5907/2010 В передаче дела по иску о расторжении государственного контракта на поставку товара для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом не представлено надлежащих доказательств, подтверждающих существенное нарушение ответчиком условий контракта и причинение ущерба.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10235/11 по делу N А78-5212/2008 В передаче дела по заявлению о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения суда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что обстоятельства, на которые ссылался заявитель, не могут быть признаны обстоятельствами, существенными для рассмотрения дела, а являются новыми доказательствами.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10214/11 по делу N А56-28862/2010 В передаче дела по иску о признании недействительными конкурса на право заключения контракта о транспортном обслуживании и муниципального контракта для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что конкурс проведен органом местного самоуправления с превышением предоставленных полномочий.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10190/11 по делу N А40-50830/10-144-209 В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованным выводам о наличии согласованных действий в части ценообразования на промышленные взрывчатые вещества и нарушении частей 1 и 3 статьи 11 ФЗ "О защите конкуренции".

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10087/11 по делу N А32-2245/2010-24/20 В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции, отказывая в иске в части взыскания упущенной выгоды, обоснованно указал, что истцом не доказана неизбежность получения дохода в заявленном размере в случае своевременного ввода в эксплуатацию оборудования, не подтвержден размер неполученного дохода и его достоверность.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10063/11 по делу N А11-870/2010 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения в виде стоимости электроэнергии, потребленной светофорами, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что в спорный период балансодержателем светофорных объектов являлся ответчик, который должен нести бремя содержания принадлежащего ему имущества.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10061/11 по делу N А71-9256/2010-Г30 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору теплоснабжения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчиком не исполнены обязательства по оплате потребленной тепловой энергии.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10027/11 по делу N А23-2786/10Г-16-146 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11148/11 по делу N А56-481/2010 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока подачи заявления и о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11086/11 по делу N А40-132452/10-131-911 "О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11083/11 по делу N А20-4161/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11080/11 по делу N А11-7173/2010 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11079/11 по делу N А40-117695/10-59-1044 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11075/11 по делу N А78-6395/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11072/11 по делу N А40-86494/10-154-478 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11068/11 по делу N А12-19452/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11050/11 по делу N А51-22106/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-9972/11 по делу N А56-82029/2009 В передаче дела по иску о взыскании страхового возмещения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования инвестиций.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-9914/11 по делу N А46-2646/2011 В передаче дела по заявлению об отмене постановления по делу об административном правонарушении для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что на момент совершения административного правонарушения владельцем спорной рекламной конструкции был арендатор по заключенному с заявителем договору аренды.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-7514/11 по делу N А47-2836/2010 В передаче дела по иску о признании незаконной государственной регистрации договора об ипотеке для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, прекращая производство по апелляционной жалобе, исходил из того, что решение суда не содержит выводы об установлении прав заявителя апелляционной жалобы относительно заложенного имущества либо возложении на него каких-либо обязанностей.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11486/10 по делу N А45-9334/2000-СБ/598 В передаче дела по заявлению о пересмотре определения суда по вновь открывшимся обстоятельствам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно указал, что представление новых доказательств не может служить основанием для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10920/11 по делу N А40-53335/10-110-444 В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом представлены документы, подтверждающие некачественное выполнение ответчиком работ и расчет понесенных заказчиком убытков.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10855/11 по делу N А29-2034/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий по внесению в Единый государственный реестр земель сведений о земельном участке, постановке участка на кадастровый учет и обязании аннулировать запись для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что не доказана незаконность действий.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10786/11 по делу N А35-3608/2010 В передаче дела по заявлению о включении требований в реестр требований кредиторов закрытого акционерного общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10762/11 по делу N А65-12335/2010-СА1-7 В передаче дела по иску в части признания недействительным договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о наличии в действиях конкурсной комиссии нарушений на этапе допуска ответчика к участию в конкурсе, повлиявших на результаты торгов.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10757/11 по делу N А32-14121/2010-38/366-Б-163-УТ В передаче дела по заявлению о включении задолженности в реестр требований кредиторов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что предоставлены доказательства, подтверждающие обоснованность заявленных требований, возражений по которым должником, учредителем должника и временным управляющим не заявлено.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10754/11 по делу N А47-7947/2010 В передаче дела по заявлению об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ за непредставление антимонопольному органу документов, необходимых для осуществления деятельности, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о недостоверности информации, предоставленной правопредшественником заявителя.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10694/11 по делу N А40-1277/11-152-14 В передаче дела по заявлению о признании незаконными требований об устранении нарушений, постановления о назначении административного наказания и составления протокола об административном нарушении для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованным выводам о доказанности состава правонарушения и соблюдении требований при составлении актов.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10676/11 по делу N А58-6169/2010 В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа в исполнении исполнительных листов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к выводу о незаконности отказа перечислить взыскателю денежные средства, присужденные решениями суда, по причине их исполнения третьему лицу без достаточных оснований и без проверки представленных другим обществом документов.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10673/11 по делу N А40-35952/10-112-219 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о привлечении к ответственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно указал, что представленные в подтверждение обоснованности расходов по налогу на прибыль и вычетов по НДС документы не соответствуют НК РФ, доказано необоснованное получение заявителем налоговой выгоды.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10601/11 по делу N А07-4789/2010 В передаче дела по заявлению о признании недействительным распоряжения органа исполнительной власти субъекта РФ в части передачи имущества в хозяйственное ведение для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что спорное имущество включено в реестр государственной собственности субъекта РФ.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10591/11 по делу N А40-55896/10-44-278"Б" В передаче дела по заявлению о включении требований в реестр требований кредиторов должника для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10569/11 по делу N А07-21050/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору аренды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что наличие задолженности арендатора по внесению арендной платы доказано.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10543/11 по делу N А55-16534/2010 В передаче дела по заявлению об обязании принять решение о возврате взысканного штрафа и процентов, возвратить сумму взысканного штрафа и начисленные проценты для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что на дату принятия решения о доначислении НДС, пени и штрафа у заявителя отсутствовала переплата по налогу, перекрывающая сумму недоимки.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10522/11 по делу N А40-87058/10-133-762 В передаче дела по иску о взыскании убытков, причиненных списанием и перечислением денежных средств на основании исполнительного листа, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, исходил из того, что доказательств неправомерности действий банка и наличия причинно-следственной связи между действиями банка и понесенными истцом убытками не представлено.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10511/11 по делу N А40-63706/10-34-548 В передаче дела по иску об обязании произвести расчет, определить стоимость инвестиционного пая и раскрыть информацию о его стоимости для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что доказательств, подтверждающих иную стоимость активов фонда, не представлено.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10505/11 по делу N А82-11518/2009-45 В передаче дела по иску о переносе самовольной постройки и освобождении самовольно занятого земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что спорный участок придорожной территории с муниципальным канализационным коллектором относится к неразграниченным землям государственной собственности.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-9666/11 по делу N А70-4632/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-8408/11 по делу N А47-3682/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-6776/11 по делу N А79-1193/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-2444/11 по делу N А40-51246/09-137-460 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-14459/10 по делу N А15-1544/2004-13 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11196/11 по делу N А75-1836/2011 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11164/11 по делу N А31-5739/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-11137/11 по делу N А40-146847/10-106-1004 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10931/11 по делу N А53-14839/10 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10482/11 по делу N А04-8398/2008 В передаче дела по иску о признании недействительным договора купли-продажи недвижимости для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из непредставления доказательств, свидетельствующих о причинении сторонам ущерба оспариваемой сделкой.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-10409/11 по делу N А40-142310/09-65-757 В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о представлении истцом доказательств, подтверждающих его затраты по реализации программы "Золотой остров".

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-7763/11 по делу N А45-28119/2009 Дело о включении требования банка в реестр требований кредитора должника передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как суд кассационной инстанции принял решение о правах и обязанностях лица, не участвующего в деле, а так же неправильно оценил соглашения, заключенные между заявителем и третьими лицами.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-7677/11 по делу N А65-11798/2010-СГ3-14 Дело о признании права управления многоквартирными домами передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как управление многоквартирным домом в силу закона может осуществляться только одной управляющей организацией, следовательно, признание действующим договора, заключенного первым, влечет недействительность в силу закона более позднего договора.

Определение ВАС РФ от 16.08.2011 N ВАС-9615/11 по делу N А65-18291/2009 Дело о взыскании долга по арендной плате и пени, о расторжении договора аренды передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как право арендатора на досрочное расторжение договора обусловлено отсутствием задолженности, что предполагает наличие правомочий арендодателя по проверке выполнения данного условия до подписания соглашения о расторжении договора.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-9098/11 по делу N А55-9022/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-9096/11 по делу N А57-12869/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-7998/11 по делу N А76-9992/2010-48-121 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10434/11 по делу N А51-15745/2010 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N 11206/11 по делу N А75-8523/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N 11093/11 по делу N А25-1509/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11012/11 по делу N А50-24871/2009 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11010/11 по делу N А21-5976/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10993/11 по делу N А65-15534/2010-СА2-9 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10991/11 по делу N А41-40171/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10989/11 по делу N А74-3412/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10978/11 по делу N А76-21102/2010-61-636 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10971/11 по делу N А65-449/2010-сг5-54 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10960/11 по делу N А57-24701/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10942/11 по делу N А64-5605/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10939/11 по делу N А45-16998/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10936/11 по делу N А47-7068/2009 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10932/11 по делу N А51-6246/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10928/11 по делу N А46-3287/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10927/11 по делу N А56-44089/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10925/11 по делу N А56-11832/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10916/11 по делу N А65-11713/2010-СГ1-58 "О возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10915/11 по делу N А41-30444/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10908/11 по делу N А40-75661/10-106-357 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10901/11 по делу N А04-3725/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10896/11 по делу N А74-3354/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10892/11 по делу N А58-812/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10889/11 по делу N А54-4037/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10865/11 по делу N А42-8504/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10600/11 по делу N А40-53930/09-47-361 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10580/11 по делу N А40-81089/10-140-409 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11065/11 по делу N А56-25991/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11063/11 по делу N А03-8289/2009 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11058/11 по делу N А65-9692/2010-Сг4-49 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11057/11 по делу N А57-4189/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11055/11 по делу N А56-29436/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11043/11 по делу N А60-31205/2010-С1 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11038/11 по делу N А73-10967/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11037/11 по делу N А49-3950/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11036/11 по делу N А76-15526/2009-36-111 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11035/11 по делу N А43-28974/2010-41-714 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11034/11 по делу N А60-31618/2010-С14 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11033/11 по делу N А56-32639/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11023/11 по делу N А56-87991/2009 "О принятии заявления (представления) к производству"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11022/11 по делу N А40-139970/09-28-1000 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11018/11 по делу N А33-14897/2008к38 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11016/11 по делу N А53-12603/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11016/11 по делу N А53-12603/2009 "Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11015/11 по делу N А40-30136/10-81-258 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11014/11 по делу N А03-6321/2009 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11013/11 по делу N А12-15937/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11189/11 по делу N А46-11719/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11155/11 по делу N А76-8486/2010-4-359 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11128/11 по делу N А07-21383/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11124/11 по делу N А65-16895/2010-СГ3-25 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11109/11 по делу N А47-9316/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11108/11 по делу N А40-73798/10-155-625 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11100/11 по делу N А27-12145/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10948/11 "Об оставлении заявления без движения"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N 11187/11 по делу N А51-16430/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N 11142/11 по делу N А77-752/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N 11113/11 по делу N А40-5409/11-88-20 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N 11103/11 по делу N А46-11526/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N 11102/11 по делу N А52-3118/2010

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N 11094/11 по делу N А56-28849/2010

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N 11090/11 по делу N А66-9101/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N 11078/11 по делу N А51-14547/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N 11031/11 по делу N А13-7257/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N 11021/11 по делу N А19-29491/09-16 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора (в части)"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N 11019/11 по делу N А12-18928/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N 10985/11 по делу N А56-23860/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N 10983/11 по делу N А65-34633/2009-СГ3-33 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N 10972/11 по делу N А60-30158/2010-С3 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N 10959/11 по делу N А29-4061/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N 10955/11 по делу N А41-26055/10 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N 10938/11 по делу N А58-5580/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N 10805/11 по делу N А55-11935/2010 "О приостановлении надзорного производства"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N 10582/11 по делу N А65-15103/2010-СГ2-4 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N 10120/11 по делу N А57-6632/2010 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10356/11 по делу N А44-3025/2010 В передаче дела по иску об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора энергоснабжения электроэнергией, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что стороны при заключении договора должны были руководствоваться Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10342/11 по делу N А40-75954/10-37-629 В передаче дела по иску о взыскании долга по арендным платежам, неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что досрочное освобождение арендуемого помещения (до прекращения в установленном порядке действия договора аренды) не является основанием для прекращения обязательства арендатора по внесению арендной платы.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10328/11 по делу N А75-6289/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга по арендной плате для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что доказательств того, что в спорный период помещение ответчиком не использовалось в связи с его возвратом истцу, не представлено.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10325/11 по делу N А53-20444/10 В передаче дела по иску о взыскании задолженности за потребленную электрическую энергию для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды, удовлетворяя иск, исходили из обязанности ответчика произвести оплату электрической энергии, потребленной на нужды мест общего пользования многоквартирных домов, находящихся в его управлении, и внутридомовые потери.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10323/11 по делу N А67-4409/2010 В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа, обязании возместить путем возврата НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как обществом не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что спорная сумма НДС по уточненной налоговой декларации не была возмещена ему ранее, поэтому суды пришли к выводу об отсутствии оснований для ее возмещения.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10315/11 по делу N А19-29709/09-46 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору подряда, процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как акт приемки выполненных работ признан сфальсифицированным, а других документов, подтверждающих факт передачи результата работ заказчику, исполнителем представлено не было, суды в удовлетворении иска отказали.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10302/11 по делу N А40-33558/09-104-33 В передаче дела по иску о взыскании задолженности и процентов в связи с неисполнением соглашения о расторжении договора строительного подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что заказчиком не представлены доказательства наличия дефектов бетонных работ, не оплачена исполнительная документация.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10298/11 по делу N А44-5188/2009 В передаче дела по иску об урегулировании разногласий при заключении договора энергоснабжения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, исключая из договора положения о порядке согласования договорных величин потребления электроэнергии, суд исходил из того, что условия договора о количестве энергии в отношении граждан и исполнителей коммунальных услуг регулируются действующим законодательством.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10269/11 по делу N А19-13194/10-46 В передаче дела по иску о взыскании аванса по договору на разработку эскизного проекта здания для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, обоснованно указал, что исполнитель выполнил работы по первому этапу в соответствии с договором и заданием, невыполнение работ по второму этапу связано с требованием департамента о разработке проекта на основании иных исходных данных.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10265/11 по делу N А40-52982/10-141-436 В передаче дела по иску в части взыскания штрафа за нецелевое использование денежных средств по государственному контракту для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованным выводам о том, что ответчиком выполнены почти все работы по контракту, истцом не доказан факт нецелевого использования денежных средств ответчиком.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10253/11 по делу N А70-10503/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору поставки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о доказанности неисполнения ответчиком обязательства по оплате поставленного истцом товара.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10251/11 по делу N А45-17761/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору аренды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом не представлено доказательств наличия задолженности ответчика, актов сверки взаимных расчетов, иных доказательств существования задолженности в заявленном размере.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10211/11 по делу N А76-40888/2009-7-403/101/67-470 В передаче дела по иску о взыскании задолженности за потребленную тепловую энергию для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу об отсутствии доказательств, подтверждающих оплату ответчиком тепловой энергии.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10196/11 по делу N А40-56633/09-46-433 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору оказания услуг по выполнению контрольного облета воздушного судна и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о доказанности неисполнения ответчиком обязательства по оплате оказанных истцом услуг.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10170/11 по делу N А33-8375/2010 В передаче дела по встречному иску о взыскании долга по муниципальному контракту на выполнение проектных и изыскательских работ и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя встречный иск, пришел к обоснованному выводу о том, что документация имеет незначительные устранимые недостатки и это не дает право заказчику отказаться от оплаты выполненных работ.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10166/11 по делу N А53-17802/2010 В передаче дела по иску о взыскании стоимости недостающих материальных ценностей мобилизационного резерва для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что материальные ценности, в отношении которых установлена недостача, находились на хранении у ответчика, который не представил доказательств окончания процедуры разбронирования.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10117/11 по делу N А33-10995/2010 В передаче дела по заявлению о признании недействительным распоряжения органа местного самоуправления для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что обращение с требованием о признании оспариваемого распоряжения недействительным произошло после истечения трехмесячного срока, установленного ч. 4 ст. 198 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10086/11 по делу N А32-19536/2009-10/424-73/235 В передаче дела по иску о признании недействительным договора аренды земельного участка и применении последствий недействительности сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно указал, что Земельный кодекс РФ содержит запрет на распоряжение земельными участками национальным парком, являющимся субъектом права постоянного (бессрочного) пользования.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10074/11 по делу N А40-109459/10-92-614 В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа в регистрации дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что решение о внесении изменений в договор аренды земельного участка, оформленное в виде поручения Мэра Москвы, не противоречит законодательству.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10052/11 по делу N А40-52640/10-144-227 В передаче дела по иску о признании недействительным открытого конкурса по выбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что организатором торгов не нарушены правила их проведения, установленные действующим законодательством.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10028/11 по делу N А53-956/10 В передаче дела по иску о признании недействительной сделки по переуступке прав по договору займа и прав залогодержателя путем оформления договора купли-продажи закладных и применении последствий недействительности сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, указал, что договор является сделкой с заинтересованностью, заключен без соблюдения установленного законом порядка.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10003/11 по делу N А45-13400/2010 В передаче дела по заявлению в части признания незаконным предписания об устранении нарушений и аннулировании торгов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что заказчиком не были нарушены права и законные интересы участников размещения заказа.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-9876/11 по делу N А12-3245/2010 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-9861/11 по делу N А51-14723/2010 "Об истребовании дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-9764/11 "Об истребовании материалов дела из арбитражного суда"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-9145/11 по делу N А40-138379/1073-672 "Об истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11203/11 по делу N А07-14156/2008-Г-ВМХ "Об отказе в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока и о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11100/11 по делу N А27-12145/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11089/11 по делу N А21-138/2011 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11085/11 по делу N А53-27/11 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11084/11 по делу N А71-7784/2010-А31 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11082/11 по делу N А76-24815/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора и истребовании дела"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11081/11 по делу N А53-5057/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11074/11 по делу N А63-20915/08 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11073/11 по делу N А24-5518/2008 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11073/11 по делу N А24-5518/2008 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11069/11 по делу N А74-3174/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-9881/11 по делу N А64-8565/09 В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения собрания кредиторов должника по вопросу об обращении в суд с ходатайством об отстранении конкурсного управляющего от исполнения обязанностей для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из того, что доказательств ненадлежащего исполнения конкурсным управляющим возложенных на него обязанностей не представлено.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-9864/11 по делу N А33-9472/2010 В передаче дела по иску об обращении взыскания на имущество должника в размере требований, оставшихся непогашенными в деле о банкротстве, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, исходил из того, что истцом не доказан факт незаконного приобретения ответчиками, являвшимися кредиторами с требованиями текущего характера, имущества.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-9805/11 по делу N А79-7671/2010 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору энергоснабжения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчиком не представлено доказательств полной оплаты поставленной электроэнергии.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-9782/11 по делу N А40-1515/09ип-62(А40-66374/05-62-535) В передаче дела по заявлению о восстановлении пропущенного срока для предъявления ко взысканию исполнительного листа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, прекращая производство по апелляционной жалобе, пришел к обоснованному выводу о том, что судебный акт не был принят о правах и обязанностях подателя апелляционной жалобы.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-9778/11 по делу N А41-15117/10 В передаче дела по заявлению о признании незаконными распоряжений органа Роснедвижимости для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что факт превышения полномочий при вынесении оспариваемых распоряжений не доказан.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-9776/11 по делу N А-32-54303/2009-52/943 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что истец доказал факт передачи ответчику имущества по спорному договору и факт неисполнения ответчиком обязанности по оплате.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-9756/11 по делу N А51-9623/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору субподряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что истец доказал выполнение строительно-монтажных работ подготовительного периода.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-9117/11 по делу N А76-10200/2010-51-365 В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий по регистрации права собственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что заявитель обратился в суд за пределом установленного статьей 198 АПК РФ трехмесячного срока.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-899/11 по делу N А40-58378/10-146-323 В передаче дела по заявлению об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что неправильное указание в постановлении номеров паспорта сделки, контракта и его даты с учетом достоверности этих сведений в протоколе о правонарушении не может свидетельствовать о незаконности постановления.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-8925/11 по делу N А32-19220/2010-69/317 В передаче дела по иску об освобождении земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из недействительности заключенного договора аренды в связи с предоставлением земельного участка в аренду не уполномоченным на это органом.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-8364/11 по делу N А40-158480/09-44-854"Б" В передаче дела по заявлению о признании недействительным зачета для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что оспариваемая сделка совершена за пределами максимального периода подозрительности, установленного в ст. 61.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", в связи с чем оснований для признания ее недействительной не имеется.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-7787/11 по делу N А10-1553/10 В передаче дела по иску о солидарном взыскании неосновательного обогащения, составляющего стоимость капитального ремонта сетей теплоснабжения, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, направляя дело на новое рассмотрение, пришел к обоснованному выводу о том, что суд не установил, на основании какого обязательства ответчиком приобретено право на спорный участок теплотрассы.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-7482/10 по делу N А61-1477/2009 В передаче дела по иску о признании недействительными договоров поручительства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-7173/11 по делу N А12-11940/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа в части доначисления НДПИ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции, удовлетворяя заявление, обоснованно указал, что произведенный налоговым органом расчет коэффициента выработанности запасов конкретного участка недр не следует из содержания п. 4 ст. 342 НК РФ и основан на расширительном толковании Кодекса.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-7065/11 по делу N А41-К2-14124/05 В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия государственного органа, выразившегося в непогашении вторых экземпляров свидетельств на земельные доли из земель, принадлежащих ЗАО на праве собственности, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как из содержания оспариваемых судебных актов не следует, что судами вынесены решения о правах и обязанностях заявителя.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-6617/11 по делу N А31-4210/2010-1745 В передаче дела по заявлению о включении в реестр требований кредиторов задолженности за услуги, оказанные должнику по договору на юридическое обслуживание, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-3110/10 по делу N А40-27500/09-17-160 В передаче дела по заявлению о взыскании судебных расходов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что расходы подтверждены надлежащими доказательствами, при этом их размер снижен с учетом принципа соразмерности.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-298/10 по делу N А56-80808/2009 В передаче дела по иску о признании незаконными действий директора комбината и обязании вернуть акции комбината для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом пропущен срок исковой давности.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-17932/10 по делу N А40-17782/10-103-49"Б" В передаче дела по заявлению о включении в реестр требований кредиторов должника вексельной задолженности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что вексельный долг подтвержден подлинником векселя, который соответствует по форме и содержанию действующему законодательству, предъявлен к оплате в пределах установленных сроков.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10646/11 по делу N А40-75197/10-83-686 В передаче дела по иску о признании договора об отступном недействительным для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что не доказано причинение оспариваемой сделкой убытков истцу и обществу, кроме того, истцом пропущен срок исковой давности.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10602/11 по делу N А07-11999/2010 В передаче дела по заявлению о признании права собственности РФ на акции, отсутствующим права собственности субъекта РФ, незаконной передачи в собственность субъекта РФ акций общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что акции переданы на основании соглашения, которое не оспорено, сторонами исполнено, кроме того, истцом пропущен срок исковой давности.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10579/11 по делу N А31-4503/2010 В передаче дела по иску о взыскании задолженности за поставленный товар и по заявлению о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск и отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что ответчиком поставленный товар не оплачен, а приведенные заявителем обстоятельства не являются вновь открывшимися.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10527/11 по делу N А09-6779/2010 В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа об отказе в государственной регистрации ликвидации учреждения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что на государственную регистрацию ликвидации учреждения представлены все необходимые документы.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10502/11 по делу N А56-32861/2010 В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа об отказе в возмещении НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из того, что деятельность общества предусматривает продажу автомобилей с предварительным выполнением работ по предпродажной подготовке, в силу чего необоснованно исключены расходы из общей величины совокупных расходов на производство, связанных с реализацией автомобилей.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10499/11 по делу N А23-292/10Г-15-13 В передаче дела по иску о признании недействительным договора аренды земельного участка из категории земель населенных пунктов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что спорный договор является ничтожной сделкой ввиду его несоответствия требованиям ст. 36 Земельного кодекса РФ.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10463/11 по делу N А40-77239/09-94-515 В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя, выразившихся в неправильном применении норм действующего законодательства при рассмотрении жалобы, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что общество не доказало факта нарушения его прав и законных интересов оспариваемыми действиями.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10451/11 по делу N А18-370/10 В передаче дела по заявлению в части признания недействительным решения единой комиссии об отклонении заявок, поданных для участия в аукционах, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что факт подписания заявки от имени предприятия лицом, обладающим соответствующими полномочиями, доказан.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10442/11 по делу N А40-31997/10-47-280 В передаче дела по иску о взыскании основного долга по кредитному договору, процентов за пользование кредитом, неустойки, а также обращении взыскания на заложенное имущество для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчиком надлежащим образом обязательства по кредитному договору не исполнялись, размер неустойки снижен на основании ст. 333 ГК РФ.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10437/11 по делу N А55-36752/2009 В передаче дела по иску о взыскании долга по договору на выполнение работ и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что факт неполной и несвоевременной оплаты ответчиком выполненных истцом работ доказан.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-10416/11 по делу N А46-17707/2009 В передаче дела по заявлению о признании недействительными сделок по отчуждению имущества должника для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как определением суда первой инстанции заявление конкурсного управляющего о повороте исполнения судебного акта назначено к рассмотрению.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-9181/11 по делу N А48-3051/08-7 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-8186/11 по делу N А17-4969/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-7710/11 по делу N А69-1050/2010-12 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-13582/09 по делу N А41-15180/08 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-11138/11 по делу N А35-3241/2011 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-8711/11 по делу N А65-15189/2009-СГ3-12 Дело о взыскании неосновательного обогащения передано для пересмотра в порядке надзора, так как судами не установлено, содержал ли тариф на оказание ответчиком услуг по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифтов истца расходы на потребляемую этими лифтами электроэнергию, в связи с чем невозможно оценить наличие в спорных отношениях признаков приобретения или сбережения ответчиком имущества истца.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-8413/11 по делу N А50-3946/2010 Дело о взыскании задолженности по оплате поставленной тепловой энергии передано для пересмотра в порядке надзора, так как норматив потребления тепловой энергии не был оспорен ответчиком, а также все необходимые для разрешения дела фактические обстоятельства были установлены судами первой и апелляционной инстанции, у суда кассационной инстанции отсутствовали основания для отклонения расчета истца.

Определение ВАС РФ от 15.08.2011 N ВАС-7638/11 по делу N А43-20629/2010 Дело о признании недействительным постановления администрации города передано в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов, поскольку отчуждение земельного участка с находящимся на нем объектом недвижимости должно было осуществляться исключительно на торгах, а не путем предоставления земельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта.

Определение ВАС РФ от 12.08.2011 N ВАС-10956/11 по делу N А40-96193/10-21-505 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.08.2011 N ВАС-9262/11 по делу N А35-7364/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.08.2011 N ВАС-8929/11 по делу N А33-9400/2009(к76) "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.08.2011 N ВАС-8929/11 по делу N А33-9400/2009(к87) "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.08.2011 N ВАС-8929/11 по делу N А33-9400/2009(к93) "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.08.2011 N ВАС-8929/11 по делу N А33-9400/2009(к91) "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.08.2011 N ВАС-8929/11 по делу N А33-9400/2009(к88) "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.08.2011 N ВАС-8929/11 по делу N А33-9400/2009(к78) "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.08.2011 N ВАС-8508/11 по делу N А07-15753/2010 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.08.2011 N ВАС-8443/11 по делу N А40-64217/09-157-398 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.08.2011 N ВАС-8428/11 по делу N А21-446/2010 "О возвращении повторного заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.08.2011 N ВАС-6538/11 по делу N А26-7393/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.08.2011 N ВАС-5245/11 по делу N А65-12406/2010-СГ1-30 "О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Определение ВАС РФ от 12.08.2011 N ВАС-11097/11 по делу N А55-19518/2010 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"